Resolución N° 192 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 7 de Julio de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 8 de Junio de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
7
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 137
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
Provincial de Vialidad acompaña informe técnico, junto a similar titulado
“Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Marzo/2021”, de los
cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo
dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha de la adecuación pro-
visoria (marzo/2021), la variación de referencia es de 20.37% en relación a
valores de oferta y el saldo a integrar por adecuación provisoria asciende a
la suma de $ 29.002.550,89, en consecuencia el nuevo costo del presu-
puesto total de la obra a precios del mes de marzo de 2021 es de $
179.231.865,55.
Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y
de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-
ción Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio
Caminero Único, por la que acepta la primera Adecuación Provisoria de
Precios por las variaciones de costos vericadas en el mes de marzo de
2021, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo esti-
pulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°
2021/000218 que certica la reserva presupuestaria para atender la eroga-
ción que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 209/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-
midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y
cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto
N° 800/2016, modicado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Reso-
lución Ministerial Nº 223/216, atento a que se ha vericado una variación
en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior
al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes,
puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra,
debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente,
habida cuenta que existe una modicación del precio contractual que pro-
duce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública
de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 180/2021 y en uso de sus atribuciones (Ley 10.546, Decreto 1053/2018
y demás relacionados);
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Pre-
cios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 2021, de
los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL DE LA RED SECUNDARIA S-130 – LAS PEÑAS – LOS MISTO-
LES – DEPARTAMENTO TOTORAL – CONSORCIO CAMINERO”, por la
suma total de Pesos Veintinueve Millones Dos Mil Quinientos Cincuenta
con Ochenta y Nueve Centavos ($ 29.002.550,89), conforme Formulario
de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripta con fecha
07 de mayo de 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por
su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como
Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total
de Pesos Veintinueve Millones Dos Mil Quinientos Cincuenta con Ochen-
ta y Nueve Centavos ($ 29.002.550,89), conforme lo indica la Dirección
General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Conta-
bilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000218, de acuerdo al siguiente detalle:
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00 –
Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 192
Córdoba, 08 de junio de 2021
Expediente Nº 0045-022585/2020/A9.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 3,
por las variaciones de costos vericadas en el mes de febrero de 2021,
en la realización de la obra: “CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-266
CONSORCIO CAMINERO CUATRO VIENTOS 2da. ETAPA – TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL KM 10 Y KM 22,5 – LONGITUD 12,5 KM –
DEPARTAMENTO RIO CUARTO”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de
conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario
N° 750/2019, Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderni-
zación, Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de
aplicación en la especie.
Que la adecuación de precios propiciada encuadra en las previsiones
del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, disposicio-
nes de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales y Punto VI del Legajo Único de Contratación de
la obra de que se trata.
Que consta documento titulado “Índice”, suscripto por la Directora Ge-
neral de Coordinación de Obras Públicas de este Ministerio, haciendo ple-
na fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 170, de fecha 4 de septiembre
de 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Camine-
ro Único, suscribiéndose el pertinente Contrato el día 6 de octubre de 2020
y el Acta de Replanteo con fecha 20 de octubre del mismo año, siendo el
plazo contractual de ejecución de obra de 150 días.
Que por Resoluciones Nº 285/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba