Resolución N° 1703/SSTYTRA/19

• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
• Fecha de la disposición: 17 de Diciembre de 2019

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN N.° 1703/SSTYTRA/19

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 (Texto

consolidado por Ley N° 6017) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los

Decretos N° 1254/GCBA/08, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16 y

350/GCBA/2019, las Resoluciones Nros. 738-SSTYTRA/18 y 1146-SSTYTRA/18,

Expedientes Electrónicos Nros. 2018-21964678-MGEYA-DGIT y 2019-31046963-

GCABA-DGIT, y

CONSIDERANDO:

Que por los actuados mencionados en el visto, tramita el Balance de Economías y

Demasías de Obra N° 1 y de Ampliación de Plazo N° 1 de ejecución para la obra

"Cruces seguros Floresta-Nuñez";

Que la Resolución N° 738-SSTYTRA/2018 se aprobaron los Pliegos de Bases y

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que tienen por objeto la

contratación de la obra mencionada, estableciendo un plazo de obra de noventa (90)

días corridos para la finalización de las obras;

Que por Resolución Nº 1146-SSTYTA/2018 fue adjudicada la obra de marras, a la

firma "INSTALECTRO S.A." por un monto de PESOS SEIS MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 71/100

($6.337.193,71.-);

Que la Contrata entre la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y la adjudicataria

"INSTALECTRO S.A.", fue suscripta con fecha 20 de noviembre de 2018;

Que con fecha 26 de noviembre de 2018 fue suscripta el acta de inicio de obra con un

plazo de ejecución de noventa (90) días corridos, finalizando la misma el día 23 de

febrero de 2019;

Que con motivo de las distintas situaciones surgidas durante el inicio de la obra

referidas a los permisos para ingresar a la zona de obra, aprobación del proyecto por

distintos organismos, lo cuales no fueron previstos en el pliego licitatorio, se generaron

una multiplicidad de actividades que devinieron en un extenso proceso administrativo

hasta la suscripción del Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Dirección Nacional de Vialidad, Autopistas del Sol y la empresa

Instalectro S.A.;

Que el día 22 de febrero de 2019 fue suscripto el convenio mencionado, estableciendo

las pautas de intervención en el área a afectar;

Que y tal lo manifestado mediante mediante Comunicación Oficial Nº 2019-30255482-

SSTYTRA: "la obra de marras se superpuso con la interrupción del servicio de Tren

Mitre FFCC, resultado de la obra "Viaducto Mitre". Los servicios alternativos de

colectivos hasta la estación Rivadavia propuesta por el Ministerio de Transporte de la

Nación, durante el periodo en que el tren se encontraba inactivo, utilizaban para su

desplazamiento las bajadas y subidas a la autopista que fueran modificadas por el

proyecto de la Dirección General de Planeamiento de la Movilidad";

Que por ello, y no siendo posible realizar la obra en el periodo estival según lo previsto

al momento del llamado a Licitación, se decidió ante la preeminencia del interés

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5763 - 17/12/2019