Resolución N° 165 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 23 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 5 de Julio de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 38
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 165
Córdoba, 05 de julio de 2017
Expediente Nº 0047-002273/2013 (Cuerpos 1 al 3).-
VISTO: este expediente mediante el cual la Secretaría de Arquitectura
propicia por Resolución Nº 233/2017 y su Recticatoria Nº 321/2017, se
apruebe el Convenio de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo y la
Addenda Recticatoria al mismo celebrado con la Empresa BENEDETTI
DIEGO MARTÍN, contratista de la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del
Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las
instalaciones y la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres
aulas, grupo sanitario, administración, hall de ingreso y circulación) para el
I.P.E.M. Nº 118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado en calle Los Cres-
pones S/Nº - VILLA LOS AROMOS – DEPARTAMENTO SANTA MARIA
– PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos que por Resolución N° 031 de fecha 4 de abril de
2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, se adjudicó la realización
de los trabajos mencionados a la Empresa BENEDETTI DIEGO MARTÍN
y por su similar Nº 154/2015 se adjudicaron los trabajos modicatorios de
la misma.
Que asimismo por Resolución Nº 035/2015 del entonces Minister io de
Infraestructura y Nº 256/2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales, se aprobaron las Redeterminaciones de Precio por Reco-
nocimiento de la primera, segunda, tercera y cuarta Variación de Costos
correspondientes a los meses de marzo, mayo y agosto de 2014 y marzo
de 2015, respectivamente.
Que la Jefatura de Área Inspecciones y Certicaciones de la Secretaría
de Arquitectura eleva infor me dando cuenta que la obra contractual se en-
cuentra ejecutada en un 38,50% y los trabajos adicionales cuentan con un
avance de obra del 98%.
Que obra en autos nota presentada por el contador Diego Martín BENE-
DETI, titular de la contratista, en la que maniesta su voluntad de rescindir
de mutuo acuerdo el contrato de la obra de referencia, por considerar ,
entre otras razones, que el desfasaje económico – nanciero nacional que
altera la ecuación económica nanciera de la obra, razón por la cual el
valor real de los costos han quedado desfasados respecto a los precios
del contrato, y en ese sentido proponer articular una rescisión de común
acuerdo sin culpa para las partes que permita arribar a un cierre consen-
suado y razonable del mismo.
Que se ha incorporado Convenio de Rescisión por Mutuo Acuerdo suscrip-
to con fecha 24 de abril de 2017 y Adenda Recticatoria al mismo suscripta
con fecha 7 de junio de 2017, entre el señor Secretario de Arquitectura y
el titular de la empresa BENEDETTI DIEGO MARTÍN, en que las partes
resuelven de mutuo y común acuerdo y sin penalidades, la rescisión del
contrato de obra celebrado con fecha 8 de agosto de 2014 para la realiza-
ción de la obra mencionada.
Que obra Dictamen N° 211/2017 de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio el que se expresa que, conforme a las dispo-
siciones previstas en el artículo 63 inc. “e” último párrafo de la Ley 8614,
puede aprobarse el Convenio de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
211/2017 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRÚEBASE el Convenio de Rescisión de Contrato por
Mutuo Acuerdo y la Addenda Recticatoria al mismo, entre la Secretaría
de Arquitectura, representada por el Arquitecto Daniel REY y la Empresa
BENEDETTI DIEGO MARTÍN, representada por su titular, contador Diego
Martín BENEDETTI, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, for man
parte integrante de la presente resolución y en consecuencia RESCÍNDA-
SE de común acuerdo el contrato celebrado oportunamente con la Empre-
sa citada para contratar el “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de
Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones
y la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres aulas, grupo
sanitario, administración, hall de ingreso y circulación) para el I.P.E.M. Nº
118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado en calle Los Crespones S/Nº -
VILLA LOS AROMOS – DEPARTAMENTO SANTA MARIA – PROVINCIA
DE CÓRDOBA”.
Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Arquitectura a la Devolución
de la Garantía de Ejecución de Contrato y los montos resultantes en con-
cepto de Fondo de Reparo, en los términos de la clausula Tercera del Con-
venio de referencia.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Ocial,
pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
Anexo: https://goo.gl/nNqXCB
Resolución N° 426
Córdoba, 15 de diciembre de 2017
Expediente N° 0047-015366/2010/R15.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 666/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Déci-
ma Primera, Décima Segunda, Decima Tercera, Décima Cuarta y Décima
Quinta Variación de Costos correspondiente a los meses de abril y octubre
de 2011, febrero y julio de 2012, enero y julio de 2013, febrero, mayo y agos-
to de 2014, febrero, junio y septiembre de 2015 y febrero, mayo y noviembre
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba