Resolución N° 11 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 30 de Diciembre de 2015 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
10
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 255
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 356/2016 del Departamento Jurídico de este Minis-
terio en el cual se expresa que de conformidad a las constancias obrantes
en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales nece-
sarios previstos por el Decreto N° 1133/2010, modicado por su similar N°
1231/2010 y atento a que el período bajo análisis supera la variación pro-
medio del 7% con respecto a los precios de los factores correspondientes
a los valores contractuales vigentes, puede emitirse el acto administrativo
que apruebe del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Recono-
cimiento de la Séptima Variación de Costos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el
Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 356/2016 y conforme
facultades delegadas por Decreto Nº 1249/2016,
EL MINISTRO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
Nº 6 por Reconocimiento de la Séptima Variación de Costos correspon-
diente al mes de septiembre de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar
en la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 32 – TRAMO:
LA POSTA – LAS ARRIAS (2da. ETAPA) – DEPARTAMENTOS: RÍO PRI-
MERO - TULUMBA”, por la suma total de Pesos Diez Millones Cincuenta
y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con Cuarenta y Dos Centavos
($ 10.058.856,42), suscripta el día 26 de febrero de 2016 entre el enton-
ces Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Fernando
ABRATE, por una parte, y el Apoderado de la Empresa ROVIAL S.A., Inge-
niero Gabriel Martín COLLAZUOL, contratista de la obra, por la otra, que
como Anexo I, compuesto de ocho (8) fojas útiles, se acompaña y forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos
Diez Millones Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con
Cuarenta y Dos Centavos ($ 10.058.856,42), conforme lo indica el Depar-
tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2016/000467, con
cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Obras
– Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0413 – Obras Pendientes de
Ejercicio Anterior, del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio,
debiendo la empresa ROVIAL S.A., integrar el importe adicional de garan-
tía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al De-
partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-
dad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el
Boletín Ocial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
Anexo: https://goo.gl/aqpGNR
Resolución N° 11
Córdoba, 30 de diciembre de 2015
Expediente Nº 0135-031420/2015
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección General de Vivienda
dependiente del entonces Ministerio de Infraestructura propicia por Reso-
lución Nº 0414/2015, se contrate en forma directa la ejecución de la Obra:
“INFRAESTRUCTURA PARA 50 VIVIENDAS EN LOS SECTORES 1, 2 Y
3 DE LA LOCALIDAD DE RÍO CEBALLOS – PROVINCIA DE CÓRDOBA
– RED VIAL Y RED DE CLOACAS” con la Empresa VIMECO S.A., por la
suma de $ 3.749.201,00.
Y CONSIDERANDO:
Que el entonces Director General de Vivienda solicita con carácter de ur-
gente la contratación de los trabajos mencionados, a los nes de dotar de
infraestructura a 50 viviendas ubicadas en la localidad de Río Ceballos
afectadas por las inundaciones producidas en el mes de febrero del co-
rriente año en la zona de las Sierras Chicas. Señala asimismo que los
trabajos en cuestión serán nanciados con fondos FO.NA.VI.
Que a tales nes, la Subdirección de Jurisdicción de Inspección de la ci-
tada Dirección General confecciona los Pliegos de Bases Generales de la
Contratación y Pliego de Especicaciones Técnicas que rigen la presente
contratación, que comprende las obras de infraestructura para la red vial y
red de cloacas, así como su presupuesto ocial por la suma de
$ 3.766.230,00, e informa que el plazo de ejecución es de 120 días.
Que la citada Subdirección invita a cotizar a las rmas CIAR S.A., VIMECO
S.A. y PABLO AUGUSTO FEDERICO, en cumplimiento de las prescripcio-
nes del artículo 7 de la Ley Nº 8614, incorporándose en estas actuaciones
sus propuestas.
Que consta en autos el Acta de Apertura de Sobres, así como el Informe
técnico elaborado por la mencionada Subdirección en el que maniesta
que la propuesta de la rma VIMECO S.A. resulta ser la de precio más
conveniente y que se ajusta a los procedimientos de la contratación.
Que la Directora de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de Vivien-
da destaca la necesidad imperiosa de la ejecución de las obras que se
pretenden contratar, siendo las mismas imprevistas por las características
topográcas del terreno y necesarias para la concreción de las viviendas,
todo en el marco de la emergencia decretada por el titular del Poder Eje-
cutivo Provincial.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable
(Nota de Pedido), en cumplimiento de lo establecido por artículo 13 de la
Ley N° 8614.
Que luce agregado el Certicado de Habilitación para Adjudicación expe-
dido por el Registro de Constructores de Obras (Decreto N° 809/96) como
también mantenimiento de oferta vigente a la fecha.
Que obra Dictamen Nº 710, de fecha 17 de diciembre de 2015 del Depar-
tamento Jurídico de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba