Resolución 873. RESOL-2018-873-APN-MTR

Emisor:MINISTERIO DE TRANSPORTE
Fecha de la disposición: 3 de Octubre de 2018
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resolución 873/2018

RESOL-2018-873-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 01/10/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-42968762-APN-SSPVNYMM#MTR, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 375 del 18 de febrero de 2016 y las Resoluciones N° RESOL-2016-241-E-APN-MTR del 11 de agosto de 2016 y N° RESOL-2016-527-E-APN-MTR del 16 de diciembre de 2016, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 375 del 18 de febrero de 2016 se delegaron en el MINISTERIO DE TRANSPORTE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 13.064 y sus modificatorias, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito de su competencia.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2016-241-E-APN-MTR del 11 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se aprobaron los pliegos para el procedimiento de selección relativo a la obra "REPARACIÓN PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI - 1° ETAPA- PROVINCIA DEL CHUBUT".

Que por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2016-527-E-APN-MTR del 16 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se aprobó la Licitación Pública Nacional N° 3/2016 para la realización de la Obra: "REPARACIÓN PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI - 1° ETAPA- PROVINCIA DEL CHUBUT", efectuada al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y sus modificatorias.

Que, además, por el artículo 3° de la citada Resolución N° RESOL-2016-527-E-APN-MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se dispuso la adjudicación de dicha obra a la firma DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A. por un monto total establecido de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($380.500.776,08).

Que en virtud de dicha delegación, con fecha 29 de diciembre de 2016 fue celebrado el Contrato de Obra Pública entre la SECRETARÍA DE OBRAS DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE en representación de éste último, y la firma adjudicataria DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.

Que en el marco del referido Contrato, en fecha 15 de febrero de 2017, el representante legal de la CONTRATISTA y la entonces SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, a cargo de la DIRECCIÓN DE OBRA, suscribieron el Acta de Inicio de Obra dejando constancia, entre otras cosas, que la fecha del acta constituirá la fecha cierta a partir de la cual se contarán los plazos para la ejecución de los trabajos a cargo de la Contratista, conforme lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Que el artículo 21.7 del Pliego de Cláusulas Particulares establece, en lo pertinente \u2013y en línea con lo previsto por el artículo 68 del Pliego de Cláusulas Generales- la posibilidad de otorgar una prórroga del plazo contractual en caso de que se prevea que el contratista pueda llegar a exceder el mismo, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas y...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA