Resolución N° 91
| Emisor | Ministerio de finanzas |
| Fecha de la disposición | 5 de Mayo de 2014 |
Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 63 CÓRDOBA, 6 de mayo de 20144
Resolución N° 21 Córdoba, 13 de Febrero de 2014
Expte. Nº 0047-012918/2006
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional y
Definitiva de fs. 65 de los trabajos: “Reparaciones Generales en LA Escuela JOSÉ CROTTO, de la
Localidad de Villa Valeria”, suscripta el 05 de Marzo de 2013 con la contratista de los mismos, la
COMUNIDAD REGIONAL DE GENERAL ROCA, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum de
autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
Que en la mencionada acta, la inspección actuante informa que luego de inspeccionados los trabajos,
los mismos han sido ejecutados conforme lo previsto en la Documentación contractual;
Que a fs. 66 la Inspección actuante produce informe de plazos del que surge que existe una mora en
la ejecución de los trabajos, debido a la demora en el pago del Segundo Certificado de Obra y por
restricciones en los horarios de trabajo por desarrollarse la obra con el edificio habilitado.
Criterio que resulta compartido a fs. 69, por la Jefatura de Área de Inspecciones Certificaciones y la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones que al pie de la misma, teniendo en cuenta además
que la contratista es una entidad sin fines de lucro;
Que a fs. 70 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 002/2014, expresando que atento las
constancias de autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la misma efectúa a la legislación
de Obras Públicas en su art. 11, las disposiciones de los arts. 51 y 52 corr. y conc. de la Ley de Obras
Públicas N° 8614, puede el Sr. Director General dictar Resolución, a tenor de las facultades conferidas
por el Decreto N° 2773/11 y de compartir el criterio sustentado, justificando la mora incurrida y aprobando
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 65;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “Reparaciones
Generales en la Escuela JOSÉ CROTTO, de la Localidad de Villa Valeria - Departamento General Roca
- Provincia de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción - Provisional y Definitiva
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA
obrante a fs. 65, suscripta con la contratista de los mismos la COMUNIDAD REGIONAL DE GENERAL
ROCA, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE al Área de
Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-
ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Resolución N° 976 Córdoba, 12 de Diciembre de 2013
Expte. N* 0047-000901/2012 - Ref. Nº 2
VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 11 de Septiembre de 2013 la Empresa
Unipersonal OLMEDO DIEGO ORLANDO, contratista de la obra: “Reparaciones Generales que
oportunamente se determinen para la realización del PLAN DE REPARACIONES GENERALES DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA - AÑO 2012 - ZONA NORESTE”, solicita Redeterminación de Precios de la
mencionada obra en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N°
1231/10;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 3/5 corre agregada la documentación presentada por la contratista, fundamentando su
petición;
Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 8/15 documentación relacionada con la
ejecución de la obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se perfeccionó mediante
Resolución N° 138/13 de la Dirección General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 11/07/13, replanteándose la misma con fecha 01/08/2013;
Que a fs. 18, División Certificaciones, informa que no se ha confeccionado Certificado Extraordinario de
Pago a Cuenta;
Que a fs. 20/23, toma participación Sección Costos, elaborando planilla e informe del que surge que
atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº
1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una variación de costos
a partir del mes de JULIO/2013 del 12,76%, por lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri) correspondiente, verificándose a partir de dicho mes un porcentaje de variación del 11,48%,
habiéndose aplicado los Números Índice publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO
INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha
de cotización (Diciembre/2013), resultando un monto a reconocer a la contratista de $ 119.509,45.-, por
lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende a la suma de $ 1.160.331,03.-, implicando
un nuevo-/ valor del modulo base de $2.231,41. A fs. 24 las Direcciones de Planificación y Proyectos y
Obras, Licitaciones y Contrataciones, propician la continuidad del trámite;
Que a fs. 25, mediante Dictamen N° 700/2013, División Jurídica expresa que conforme las actuaciones
agregadas en autos y el referido análisis de fs. 20/23 elaborado por Sección Costos, no existe objeción
de Orden Jurídico formal para proceder a la Redeterminación solicitada;
Que respecto de los análisis Técnico y Contable, ese Servicio Asesor no abre juicio por cuanto escapa
Resolución N° 91 Córdoba, 5 de Mayo de 2014
VISTO: El expediente Nº 0378-104970/2014, en que se
propicia la transferencia definitiva a favor de la Municipalidad de
Villa Dolores, Departamento San Javier de esta Provincia, del
vehículo marca Iveco, Modelo Iveco 160E23T, Tipo Camión
Tractor, Motor marca Fiat Nº 806045A4100372768, Chasis marca
Iveco Nº 8ATM1NFH01X043631, Dominio DQI470, Año 2001,
cuya titularidad corresponde al Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que dicho vehículo fue declarado en condición de desuso por
Resolución Nº 000183/14 del Ministerio de Gestión Pública.
Que se ha dado cumplimiento al artículo 141 inciso 2 de la
Resolución Nº 004/11 de la Secretaría de Administración
Financiera.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
artículo 131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N°
7361, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº
10-95/14 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales
de este Ministerio al Nº 146/14,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E :
ARTÍCULO 1º.- TRANSFERIR sin cargo a la MUNICIPALIDAD
DE VILLA DOLORES, Departamento San Javier de esta
Provincia, el vehículo marca Iveco, Modelo Iveco 160E23T, Tipo
Camión Tractor, Motor marca Fiat Nº 806045A4100372768,
Chasis marca Iveco Nº 8ATM1NFH01X043631, Dominio
DQI470, Año 2001, cuya titularidad corresponde al Gobierno de
la Provincia de Córdoba y declarado en condición de desuso
por Resolución Nº 000183/14 del Ministerio de Gestión Pública.
ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR al Contador General de la
Provincia o al Subcontador de Contabilidad de Contaduría Gen-
eral de la Provincia para que, uno en defecto del otro, suscriba
a los efectos de ley, la correspondiente transferencia de dominio,
a mérito de la superintendencia de bienes que ejerce conforme
lo establecido en el artículo 151 de la Constitución de la Provincia.
ARTÍCULO 3º.- La Repartición interviniente confeccionará la
respectiva ficha de “Baja” con mención del instrumento legal
autorizante con comunicación a Contaduría General de la
Provincia para su desglose.
ARTÍCULO 4º.- La MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES
deberá efectuar dentro de los treinta (30) días de recibida la
documentación de la unidad automotriz, la inscripción del citado
bien a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor y acreditar dicha circunstancia ante Contaduría Gen-
eral de la Provincia en idéntico plazo.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
MINISTERIO DE
FINANZAS
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA
OFICINA DE JURADOS POPULARES
En cumplimiento de lo resuelto en el Acuerdo Nº 158, Serie “A” del 4/4/2014, se publican los
listados de Jurados Populares (Ley 9182) para el periodo 2014.
EDUARDO ARSENIO SORIA
SECRETARIO
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/tsj_jurpop.pdf
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba