Resolución N° 3
| Emisor | Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación |
| Fecha de la disposición | 11 de Febrero de 2014 |
Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 CÓRDOBA, 24 de junio de 20142
SECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN
Resolución N° 3 Córdoba, 11 de febrero de 2014
VISTO el Expediente Nº 0416-000858/2012 Anexo 16,
mediante el cual la Empresa HINSA S.A contratista de la
Obra: “ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS - TRAMO SALDAN
SIERRAS CHICAS - REEMPLAZO TRAMO SALDAN -
VILLA ALLENDE” solicita ampliación de plazo de ejecución
de obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la Empresa HINSA S.A, mediante Nota de Pedido N°
23 de fecha 23 de Octubre de 2013 obrante a fs. 7 solicita
ampliación de plazo de ejecución de obra de CUARENTA
(40) días, por dilaciones no imputables a dicha S.A.
Que a fs. 2 obra Informe Técnico elevado por el sector
Inspección de Obras en el que concluye que se puede
otorgar una ampliación del plazo contractual de CUARENTA
(40) días calendario a partir del 14/12/2013 por las causales
esgrimidas en la Nota de Pedido referenciada, en virtud de
los inconvenientes de importación.
Que en este caso en particular se configura el supuesto
exigido por el Art. 53 Inc. “c” y “d” del Decreto Provincial N°
4758/77 (Reglamentario de la Ley de Obras Públicas N°
8614) para otorgar la ampliación deducida.
Que habiéndose alegado las razones apuntadas por la
Contratista y analizadas las mismas en el Informe Técnico
referenciado, se concluye que se puede otorgar un plazo
total de ampliación de obra de CUARENTA(40) días
calendarios por las causales esgrimidas en la Nota de Pedido
referenciada, venciendo el nuevo plazo contractual el día 23
de Enero de 2014.
Que la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución
de obra solicitada, no implica reconocer mayores costos o
cualquier otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo
la Contratista renunciado a los gastos improductivos que
pudieran surgir como consecuencia de la Ampliación del Plazo
del Contrato solicitado (Nota de Pedido N° 29 obrante a fs.
12).
POR ELLO, Dictamen Nº 545/13 del Área de Asuntos Le-
gales obrante a fs. 19 y facultades conferidas por la Ley Nº
8548;
EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR para la Obra: “ACUEDUCTO
SIERRAS CHICAS - TRAMO SALDAN SIERRAS CHICAS
- REEMPLAZO TRAMO SALDAN - VILLA ALLENDE”, cuya
Contratista es la Empresa “HINSA S.A.”, una ampliación de
CUARENTA (40) días calendarios en el plazo de ejecución
de la misma, quedando como nueva fecha de finalización de
los trabajos el día 23 de Enero de 2014.-
ARTÍCULO 2º.- DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga
que se apruebe a través de la presente no da derecho a la
Contratista a efectuar reclamo alguno.-
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el
Boletín Oficial. Pase a Inspección de Obras para su
conocimiento y notificación a la Empresa Empresa “HINSA
S.A.”
ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 5 Córdoba,18 de febrero de 2014
VISTO el Expediente Nº 0416-001614/2012 Anexo 7,
mediante el cual la Empresa M.E.G.G. S.A., contratista de la
Obra: “COBERTURA PROVINCIAL - LIMPIEZA DE
CANALES ZONA CORRAL DE BUSTOS - DPTO. MARCOS
JUAREZ” solicita ampliación de plazo de ejecución de obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la Empresa M.E.G.G. S.A., mediante Nota de Pedido
N° 04, 05 y 06 obrantes a Fs. 4/6 solicita ampliación de
plazo de ejecución de obra de treinta y dos (32) días, por
por lluvias, anegamientos y crecidas de canal.
Que a Fs. 2/3 obra Informe Técnico elevado por el sector
Inspección de Obras (Subdirección de Jurisdicción de Obras)
en el que concluye que se puede otorgar una ampliación del
plazo contractual de treinta y dos (32) días calendario a
partir del 03/05/2013 por las causales esgrimidas en la Notas
de Pedido referenciadas.
Que en este caso en particular se configura el supuesto
exigido por el Art. 53 Inc. “c” del Decreto Provincial N° 4758/
77 (Reglamentario de la Ley de Obras Públicas N° 8614)
para otorgar la ampliación deducida.
Que obra a Fs. 11/12 el Plan de Avance y Gráfica de
Inversiones de acuerdo al Art. 40 del Pliego General de
Condiciones para Licitaciones de Obras Públicas
Provinciales (Decreto Provincial N° 4758/77).
Que habiéndose alegado las razones apuntadas por la
Contratista y analizadas las mismas en el Informe Técnico
referenciado, se concluye que se puede otorgar un plazo
total de ampliación de obra de TREINTA Y DOS(32) días
calendario por las causales esgrimidas en las Notas de Pedido
referenciadas, venciendo el nuevo plazo contractual el día
04 de Junio de 2013.
Que la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución
de obra solicitada, no implica reconocer mayores costos o
cualquier otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo
la Contratista renunciado a los gastos improductivos que
pudieran surgir como consecuencia de la Ampliación del Plazo
del Contrato solicitada (Nota de Pedido N° 07 - Fs. 10).-
POR ELLO, Dictamen Nº 504/13 del Área de Asuntos Le-
gales obrante a fs. 18 y facultades conferidas por la Ley Nº
8548;
EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR para la Obra: “COBERTURA
PROVINCIAL - LIMPIEZA DE CANALES ZONA CORRAL
DE BUSTOS - DPTO. MARCOS JUAREZ”, cuya Contratista
es la Empresa “M.E.G.G. S.A.” , una ampliación de TREINTA
Y DOS(32) días calendario en el plazo de ejecución de la
misma, quedando como nueva fecha de finalización de los
trabajos el día 04 de Junio de 2013.-
ARTÍCULO 2º.- DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga
que se apruebe a través de la presente no da derecho a la
Contratista a efectuar reclamo alguno.-
ARTÍCULO 3º.- APROBAR el Plan de Avance y Gráfica de
Inversiones de la obra de referencia obrante a Fs. 11/12 de
estas actuaciones, presentado por la Empresa.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el
Boletín Oficial. Pase a Inspección de Obras para su
conocimiento y notificación a la Empresa “M.E.G.G. S.A”
ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 2
Córdoba,10 de febrero de 2014
VISTO el Expediente Nº 0416-000057/2012 Anexo 18,
mediante el cual la Empresa PASCHINI CONSTRUCCIONES
SRL- MICHELOTTI E HIJOS SRL - UTE, contratista de la Obra:
"ACUEDUCTO ADUCCIÓN PLANTA LA CALERA -
LOCALIDAD LA CALERA - DPTO. COLON" solicita ampliación
de plazo de ejecución de obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la Empresa PASCHINI CONSTRUCCIONES SRL -
MICHELOTTI E HIJOS SRL - UTE, mediante Nota de Pedido
N° 12 y 19 de fecha 03 de Junio de 2013 y 30 de Agosto de
2013, respectivamente, obrante a Fs. 4 y 12, solicita ampliación
de plazo de ejecución de obra de ciento setenta y cinco (175)
días, por dilaciones no imputables a dicha UTE.
Que a fs. 2/3 obra Informe Técnico elevado por el sector
Inspección de Obras en el que concluye que se puede otorgar
una ampliación del plazo contractual de ciento setenta y cinco
(175) días calendario a partir del 06/09/2013, fecha de finalización
de trabajos aprobada según Resolución N° 001/2014, con
vencimiento el día 28 de febrero de 2014, por las causales
esgrimidas en las Notas de Pedido referenciadas.-
Que en este caso en particular se configura el supuesto exigido
por el Art. 53 del Decreto Provincial N°4758/77 (Reglamentario
de la Ley de Obras Públicas N° 8614) para otorgar la ampliación
deducida.
Que obra a Fs. 13/17 el Plan de Avance y Gráfica de
Inversiones de acuerdo al Art. 40 del Pliego General de
Condiciones para Licitaciones de Obras Públicas Provinciales
(Decreto Provincial N° 4758/77).
Que habiéndose alegado las razones apuntadas por la
Contratista y analizadas las mismas en el Informe Técnico
referenciado, se concluye que se puede otorgar un plazo total
de ampliación de obra de CIENTO SETENTA Y CINCO(175)
días calendarios por las causales esgrimidas en la Nota de Pedido
referenciada, venciendo el nuevo plazo contractual el día 28 de
Febrero de 2014.
Que la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de
obra solicitada, no implica reconocer mayores costos o cualquier
otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo la Contratista
renunciado a los gastos improductivos que pudieran surgir como
consecuencia de la Ampliación del Plazo del Contrato solicitado
(Nota de Pedido N° 19 obrante a Fs. 12).
POR ELLO, Dictamen Nº 001/14 del Área de Asuntos Legales
obrante a fs. 24 y facultades conferidas por la Ley Nº 8548;
EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
R E S U E L V E
Artículo 1º.- APROBAR para la Obra: "ACUEDUCTO
ADUCCIÓN PLANTA LA CALERA - LOCALIDAD LA CALERA -
DPTO. COLON", cuya Contratista es la Empresa "PASCHINI
CONSTRUCCIONES SRL - MICHELOTTI E HIJOS SRL- UTE",
una ampliación de CIENTO SETENTA Y CINCO(175) días
calendarios en el plazo de ejecución de la misma, quedando
como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 28 de
Febrero de 2014.-
Artículo 2º.- DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga que se
apruebe a través de la presente no da derecho a la Contratista
a efectuar reclamo alguno.-
Artículo 3º.- APROBAR el Plan de Avance y Gráfica de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba