Resolución N° 211
| Emisor | Dirección general de arquitectura |
| Fecha de la disposición | 27 de Marzo de 2014 |
CÓRDOBA, 30 de julio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 123 Primera Sección 3
haber ocasionado la mora inconvenientes en el desarrollo de
clases ya que las tareas pendientes consistían en terminaciones
de poca envergadura, la inspección considera que puede ser
justificada, criterio que resulta compartido a fs. 61, por la Jefatura
de Área de Inspecciones Certificaciones y la Dirección de Obras,
Licitaciones y Contrataciones;
Que a fs. 62 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
144/2014, expresando que atento las constancias de autos, lo
dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la misma efectúa
a la legislación de Obras Públicas en su art. 11, las disposiciones
8614, puede el Sr. Director General dictar Resolución aprobando
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 59 y justificando
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Reparación y puesta a punto de instalación
eléctrica en el I.P.E.M. N° 91 RITA ARGUELLO de la Localidad
de Coronel Baigorria - Departamento Río Cuarto - Provincia de
Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva obrante a fs. 59, suscripta con la contratista
de los mismos la Municipalidad de Coronel Baigorria, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y PASE al Área de Inspecciones y
Certificaciones a sus efectos.-
ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r197.pdf
Resolución N° 211 Córdoba, 27 de Marzo de 2014
EXPEDIENTE Nº 0047-002470/2013
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones
relacionadas con la Licitación Privada N° 73/2013, efectuada el
día 05/12/2013, para contratar la ejecución de la obra:
“Reconstrucción de cubierta, pisos exteriores, desagües pluviales
y pintura general en la ESCUELA SANTIAGO DEL ESTERO,
ubicada en calle Francisco de Mauro N° 453 - B° Villa El
Libertador - Córdoba - Departamento Capital”, con un
Presupuesto Oficial de $ 1.191.272,67.-, conforme la autorización
acordada por Resolución N° 829/13;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 51/58 corren agregadas constancias de las
invitaciones cursadas a ocho (8) firmas del medio, habiéndose
receptado las propuestas que da cuenta el Acta de fs. 110, a
saber: ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., CARLOS E.
MARTINEZ y DIARTA S.A;
QUE a fs. 112/112 vta., obra informe elaborado por la Comisión
de Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 983/2013,
expresando que avocados al análisis de la documentación
presentada por cada una de las empresas oferentes, se constata
que las mismas cumplimentan en forma acabada e íntegra con la
documentación requerida por el Art. 10 del PPC, acreditando de
ese modo la capacidad jurídica y técnica para obligarse
contractualmente con esta Administración, procediendo en
consecuencia al análisis comparativo de las propuestas,
elaborando el siguiente cuadro:
EMPRESA MONTO DE OFERTA % S/ P.O.
ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L. $ 1.405.026,32.- + 17.94 %
CARLOS E. MARTINEZ $ 1.309.333,22.- + 09.91 %
DIARTA S.A. $ 1.465.644,77.- + 23.03 %
QUE de conformidad con el análisis efectuado a tenor de lo
dispuesto por el Art. 13 del P.P.C. como así también de la
documentación obrante en autos, es criterio de esa Comisión
que la propuesta más conveniente en los términos del Art. 29 de
la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley N° 8614), es la presentada
por la Empresa CARLOS E. MARTINEZ, cuya oferta asciende a
la suma de $ 1.309.333,22.-, representando un porcentaje del
17.20% superior al Presupuesto Oficial, aconsejando en
consecuencia su adjudicación, salvo mejor criterio de la
Superioridad;
QUE a fs. 113/113 vta. se expide División Jurídica, mediante
Dictamen Nº 936/2013, expresando que atento las constancias
de autos, lo dispuesto por los arts. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras
Públicas N° 8614, el Art. 11 de la Ley Normativa de Ejecución de
Presupuesto (T.O. por Ley 6.300 y sus modificatorias), Decreto
4758/77 y las facultades conferidas por el Decreto 2773/11 puede
el Señor Director General de compartir el criterio sustentado,
dictar Resolución adjudicando los trabajos de que se trata a la
Empresa CARLOS E. MARTINEZ por la suma de $
1.309.333,22.-;
QUE a fs. 118 corre agregado Certificado de Habilitación para
Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obra,
presentado por la firma CARLOS E. MARTINEZ en cumplimiento
con la normativa vigente;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la
Licitación Privada N° 73/13 efectuada el 05 de Diciembre de
2013 para contratar la ejecución de la obra: “Reconstrucción de
cubierta, pisos exteriores, desagües pluviales y pintura general
en la ESCUELA SANTIAGO DEL ESTERO, ubicada en calle
Francisco de Mauro N° 453 - B° Villa El Libertador - Córdoba -
Departamento Capital” conforme las razones expuestas en
considerandos, las que se dan por reproducidas en esta
instancia.-
ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos
enunciados en el artículo anterior a la firma CARLOS E.
MARTINEZ, conforme la propuesta aceptada de fs. 79 y
presupuesto de fs. 80/81, por la suma de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 1.309.333,22.-)
cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato
correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará los
requisitos que a tal fin se establecen en la documentación con-
tractual, autorizándose la devolución de las garantías constituidas
en concepto de mantenimiento de oferta a la totalidad de los
oferentes.-
ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente
adjudicación conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, en Documento
de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2014/000397 (fs. 116) con
cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 - Partida
12.06.00.00 Obras - Ejecución por Terceros del P.V.-
ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura,
tome razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus
efectos.
ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Resolución N° 239 Córdoba, 4 de Abril de 2014
EXPEDIENTE N* 0047-001973/2013 - REFERENTE Nº 1
VISTO este Referente en el que a fs.2 mediante Nota de fecha
18 de Febrero 2014 presentada por la Empresa CARLOS E.
MARTINEZ, contratista de la obra: “INTERVENCIONES
VARIAS en los siguientes Establecimientos Escolares: ESCUELA
DR. JUSTO PÁEZ MOLINA (Calle Joaquin Montaña N° 1350
- B° Villa Azalais), Baño de Discapacitados, Cerco perimetral e
iluminación exterior y ESCUELA SARGENTO CABRAL (Calle
P. de Ledesma N° 1755 - B° Parque Montecristo) Instalaciones
Sanitarias y reparaciones generales en grupos sanitarios y
cocina; ambas de la Ciudad de Córdoba - Departamento Capi-
tal”, solicita Redeterminación de Precios de la mencionada obra
en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10
rectificado por su similar N° 1231/10;
Y CONSIDERANDO: Que a fs. 4/9, la contratista presenta
documentación fundamentando su petición;
Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan
a fs. 11/33 documentación relacionada con la ejecución de
la obra que se trata, de la que se desprende que la
adjudicación se perfeccionó mediante Resolución N° 790/
13 de la Dirección General de Arquitectura, habiéndose
suscripto el contrato con fecha 12/12/2013 y replanteado la
misma, el día 13/01/14;
Que a fs.36 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;
Que a fs. 44/48, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por
Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una variación
de costos a partir del mes de ENERO/2014 del 7,60%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose una variación de costos a partir de dicho mes,
con un porcentaje del 6,84% habiéndose aplicado los números
índices publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo
INDEC informa, a valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior al de la fecha de Cotización
(SEPTIEMBRE/2013). Resultando un monto a reconocer a la
contratista por dicho concepto de $ 36.081,10., por lo que el
nuevo presupuesto de obra re determinado asciende a $
563.922,34. Al pié de fs. 49 las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras, Licitaciones y Contrataciones propician
la continuidad del Trámite;
Que a fs. 50, mediante Dictamen N° 166/2014, División
Jurídica expresa que atento las constancias de autos, las
disposiciones del Decreto N° 1133/10 y 1231/10 (Anexo I) y
Decreto N° 2773/11 puede el Señor Director emitir acto
Administrativo haciendo lugar a la solicitud formulada por la
contratista de referencia;
Que a fs. 51/53 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa CARLOS E. MARTINEZ, con fecha 17/03/2014;
ATENTO ELLO
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por Redeter-
minación de Precios por Variaciónes de Costos, corres-
pondiente al mes de ENERO/2014, de la obra: “INTER-
VENCIONES VARIAS en los siguientes Establecimientos
Escolares: ESCUELA DR. JUSTO PÁEZ MOLINA (Calle
Joaquin Montaña N° 1350 - B° Villa Azalais), Baño de
Discapacitados, Cerco perimetral e iluminación exterior y
ESCUELA SARGENTO CABRAL (Calle P. de Ledesma N°
1755 - B° Parque Montecristo) Instalaciones Sanitarias y
reparaciones generales en grupos sanitarios y cocina; ambas
de la Ciudad de Córdoba - Departamento Capital”, suscripta
entre el Señor Director General de Arquitectura y la Empresa
CARLOS E. MARTINEZ. obrante a fs. 51/53, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PE-
SOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO CON DIEZ
CENTAVOS ($36.081,10.-), para atender la diferencia a
abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa,
conforme las razones expresadas en considerandos que se
dan por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura
en Nota de Pedido Nº 2014/000480 (fs.56) - Programa 506-
005 - PARTIDAS 12.06.00.00 - Obras Ejecución por Terceros
del P.V.-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba