Resolución N° 162

• Emisor: Ministerio de finanzas
• Fecha de la disposición: 19 de Junio de 2014

CÓRDOBA, 24 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 Primera Sección 3

Resolución N° 162 Córdoba, 19 de Junio de 2014.-

VISTO: El expediente Nº 0378-076442/2007.

Y CONSIDERANDO: Que en las actuaciones de referencia se procura la desafectación del

inmueble ubicado en el lugar denominado La Isla (Campo Martino), Pedanía Calchín, Departamento

Río Segundo de esta Provincia, donde funcionara la Escuela “9 de Julio” y cuya donación fuera

aceptada por Decreto Nº 1206/74.

Que la gestión propiciada surge como consecuencia del expreso pedido del donante del inmueble,

señor Américo Tomás Martino, quien solicita el predio en cuestión a título de comodato, para su

protección y conservación.

Que el señor Ministro de Educación presta conformidad para la desafectación de que se trata,

informando que el establecimiento educativo referido fue relocalizado en un nuevo edificio en el

Paraje Campo Baudín, Estación Calchín del mencionado Departamento.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Nº 7631 y su

Decreto Reglamentario Nº 525/95, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº 11-

312/14 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 223/14,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR de la órbita del Ministerio de Educación, el inmueble ubicado en

el lugar denominado La Isla, Pedanía Calchín, Departamento Río Segundo de esta Provincia, donde

funcionara la Escuela “9 de Julio”, el que se encuentra inscripto en el Registro General de la

Provincia al Dominio N° 4289, Folio N° 5889, Año 1974, Nomenclatura Catastral: 27-09-00271-0-

51-66, con una superficie de 6.734 m2, Cuenta Nº 27-09-0132328-1.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Ministerio de Gestión Pública,

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE

MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 115 Córdoba, 26 de Mayo de 2014

VISTO: El expediente Nº 0027-053419/2014, por el que se propicia la formalización de

compensaciones de Recursos Financieros, asignados por el Presupuesto General de la Administración

Provincial vigente - Ley Nº 10176.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1966/09, modificatorio del Artículo 31 del Anexo I del Decreto Nº 150/04, se

faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a

autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su

misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que

corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines

de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el

dictado de una Resolución mensual.

Que en el mes de abril de 2014 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 17 a 23

correspondientes a la Jurisdicción 115- Ministerio de Finanzas- y N° 4 a la Jurisdicción 1.70 -Gastos

Generales de la Administración-, conforme con el Reporte SUAF Documento de Autorización de

Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por la Directora General de Administración de este

Ministerio.

Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo

con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de

este Ministerio al Nº 205/14,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto

General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de abril de 2014 detalladas en el

Reporte SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por

la Directora General de Administración de este Ministerio, el que como Anexo I con dos (2) fojas

útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a

Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas,

comuníquese a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE

MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_08_r115.pdf

MINISTERIO DE

FINANZAS

Inversiones de la obra de referencia obrante a Fs. 13/17 de

estas actuaciones, presentado por la Empresa.-

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín

Oficial. Pase a Inspección de Obras para su conocimiento y

notificación a la Empresa "PASCHINI CONSTRUCCIONES SRL-

MICHELOTTI E HIJOS SRL- UTE"

ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 1 Córdoba,6 de febrero de 2014

VISTO el Expediente Nº 0416-000057/2012 Anexo 11, mediante

el cual la Empresa PASCHINI CONSTRUCCIONES SRL -

MICHELOTTI E HIJOS SRL - UTE, contratista de la Obra:

"ACUEDUCTO ADUCCIÓN PLANTA LA CALERA -

LOCALIDAD LA CALERA - DPTO. COLON" solicita ampliación

de plazo de ejecución de obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la Empresa PASCHINI CONSTRUCCIONES SRL -

MICHELOTTI E HIJOS SRL - UTE, mediante Nota de Pedido

N° 2 de fecha 18 de Febrero de 2013 obrante a fs. 8 solicita

ampliación de plazo de ejecución de obra de cuarenta y dos (42)

días, por dilaciones no imputables a dicha UTE.

Que a fs. 2/3 obra Informe Técnico elevado por el sector

Inspección de Obras en el que concluye que se puede otorgar

una ampliación del plazo contractual de cuarenta y dos (42) días

calendario a partir del 26/07/2013 por las causales esgrimidas

en la Nota de Pedido referenciada, en virtud de que la contratista

presentó el proyecto ejecutivo de la obra el 02/01/2013 y que

atento el asueto administrativo (Enero 2013) la Repartición notifica

la aprobación del mismo con fecha 06/02/2013.

Que en este caso en particular se configura el supuesto exigido

por el Art. 53 Inc. "b" del Decreto Provincial N° 4758/77

(Reglamentario de la Ley de Obras Públicas N° 8614) para

otorgar la ampliación deducida.

Que obra a Fs. 11/15 el Plan de Avance y Gráfica de Inversiones

de acuerdo al Art. 40 del Pliego General de Condiciones para

Licitaciones de Obras Públicas Provinciales (Decreto Provincial

N° 4758/77).

Que habiéndose alegado las razones apuntadas por la

Contratista y analizadas las mismas en el Informe Técnico

referenciado, se concluye que se puede otorgar un plazo total

de ampliación de obra de CUARENTA Y DOS(42) días

calendarios por las causales esgrimidas en la Nota de Pedido

referenciada, venciendo el nuevo plazo contractual el día 06 de

Septiembre de 2013.

Que la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de

obra solicitada, contenida en el Art. 44, concordantes y correlativos

de la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614 y su

reglamentación, no implica reconocer mayores costos o cualquier

otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo la Contratista

renunciado a los gastos improductivos que pudieran surgir como

consecuencia de la Ampliación del Plazo del Contrato solicitado

(Nota de Pedido N° 6 obrante a fs. 10).

POR ELLO, Dictamen Nº 545/13 del Área de Asuntos Legales

obrante a fs. 19 y facultades conferidas por la Ley Nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE

RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APROBAR para la Obra: "ACUEDUCTO

ADUCCIÓN PLANTA LA CALERA - LOCALIDAD LA CALERA -

DPTO. COLON", cuya Contratista es la Empresa "PASCHINI

CONSTRUCCIONES - MICHELOTTI E HIJOS - UTE", una

ampliación de CUARENTA Y DOS(42) días calendarios en el

plazo de ejecución de la misma, quedando como nueva fecha de

finalización de los trabajos el día 06 de Septiembre de 2013.-

Artículo 2º.- DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga que se

apruebe a través de la presente no da derecho a la Contratista

a efectuar reclamo alguno.-

Artículo 3º.- APROBAR el Plan de Avance y Gráfica de

Inversiones de la obra de referencia obrante a Fs. 11/15 de

estas actuaciones, presentado por la Empresa.-

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín

Oficial. Pase a Inspección de Obras para su conocimiento y

notificación a la Empresa "PASCHINI CONSTRUCCIONES -

MICHELOTTI E HIJOS - UTE"

ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS