Decreto N° 850

• Emisor: Poder Ejecutivo
• Fecha de la disposición: 7 de Agosto de 2014

Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 221 CÓRDOBA, 18 de diciembre de 20146

Conservación de Pavimentos de la Dirección Provincial de Vialidad,

los trabajos modificatorios propuestos tienen su origen en la

reformulación del proyecto original, cuya Planilla Comparativa arroja

una diferencia en más de $ 40.345.200,65, lo que representa un

incremento del 29,97% del monto contractual, lo que requiere una

ampliación del plazo de obra de SEIS (6) meses, llevando la fecha

de finalización de los trabajos al día 8 de febrero de 2016.

Que los citados trabajos modificatorios, consisten en el aumento,

disminución y creación de nuevos ítems, cuya designación, unidad

y cantidad se consignan en la Planilla, que como Anexo I, forma

parte de la Resolución Nº 00444/14 de la citada Dirección.

Que de la documentación incorporada en autos se desprende

que la modificación de obra propiciada se refiere a trabajos

necesarios, de carácter imprevisible, que implican una modificación

del contrato original por aumento, disminución y creación de nuevos

ítems, que se consideran como enmarcados en la hipótesis del

artículo 40 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, no superando el

monto total del treinta por ciento (30%) del contrato, encontrándose

dentro de los límites cualitativos y cuantitativos fijados por la citada

Ley.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento

Contable (Nota de pedido), en cumplimiento a lo establecido por el

artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Informe de Habilitación

para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de

Obras (artículo 7 del Decreto N° 8/98 y Resolución N° 002/99 del

entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del

Ministerio de Infraestructura con el N° 379/2014, por Fiscalía de

Estado bajo el N° 578/140 , y en uso de sus atribuciones

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1,

correspondiente a los trabajos de la obra: “CONTRATO MODU-

LAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA NACIONAL

N° 36 – TRAMO: BOWER – ALTO DE FIERRO Y RUTAS VARIAS

DE LA ZONA 1 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL – COLÓN –

CALAMUCHITA – PUNILLA – SANTA MARÍA”, a cargo de la

empresa AFEMA S.A., por la suma de PESOS CUARENTA

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($

40.345.200,65), conforme Planilla, que como Anexo I, compuesta

de DOS (2) fojas, integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- APRUÉBASE la ampliación del plazo de obra

por el término de SEIS (6) meses, llevando como fecha de su

finalización al día 8 de febrero de 2016.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma

de PESOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA

Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON SESENTA Y CINCO

CENTAVOS ($ 40.345.200,65), conforme lo indica el Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad

dependiente del Ministerio de Infraestructura en su Documento de

Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001390, con cargo a

Jurisdicción 1.50,Programa 504-002,Partida 12.06.00.00, Centro

de Costo 5970 del P.V.

ARTÍCULO 4º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección

Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la

firma AFEMA S.A., para la ejecución de los trabajos de que se

trata en los términos de su presentación, haciendo expresa renuncia

a los gastos improductivos, gastos generales directos o indirectos,

como cualquier otro que pudiera corresponderle por la

instrumentación y/o tramitación de la presente modificación de obra

y ampliación de plazo.

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNESE que la firma AFEMA S.A. deberá

integrar la Garantía de Fiel Cumplimiento en la misma proporción

establecida para el Contrato Principal y cumplimentar con el sellado

de Ley de la Enmienda de Contrato por Modificación de Obra.

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por los

señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 8º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial

de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura, al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el

Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y

archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA

MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA

FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/5fNtjJ

Decreto N° 850 Córdoba, 7 de Agosto de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016437/2013/A4 del registro de

la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección dependiente

del Ministerio de Infraestructura, propicia por Resolución Nº 00306/

2014 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio

por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos

correspondiente al mes de septiembre de 2013, por trabajos faltantes

de ejecutar en la obra: “REHABILITACION RUTA PROVINCIAL

A-102 - CAMINO 60 CUADRAS – DEPARTAMENTO CAPITAL”,

suscripta el día 28 de febrero de 2014 entre el Presidente de la

Dirección Provincial de Vialidad, y los Representantes de la Empresa

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E.,

contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las

previsiones del Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar N°

1133/2010, y lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Particular de

Condiciones y Aclaratorias sin Consulta Nros. 1 y 2.

Que mediante Decreto N° 842 de fecha 16 de julio de 2013 se

adjudicó la obra principal a la Empresa CONSTRUCTORES

ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E., suscribiéndose el día 23

de septiembre de 2013 el contrato correspondiente.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista

fundamentando su petición.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al artículo

10 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar

N° 1133/2010, referido a la Redeterminación de Precio por

Reconocimiento de Variación de Costos mediante fórmula polinómica,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos,

produciéndose una variación de costos de la obra superior al 7%

entre la fecha de licitación (mayo/2013) y el mes de la primera

redeterminación (septiembre/2013), estableciéndose la comparación

entre las tablas de valores correspondientes a los meses

inmediatamente anteriores a cada una de ellas.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras informa que

se ha producido una variación en el precio de la obra de 11.02%

lo que genera un Fri ( Factor de Redeterminación) igual a 1,11

para el mes de septiembre/2013, resultando un monto a imputar de

$ 4.517.957,79, importe resultante de aplicar al monto contractual

faltante de ejecutar, deducido el 10% de utilidad invariable el citado

incremento, ascendiendo el nuevo presupuesto de obra

redeterminado a la suma $ 50.071.987,83.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el Decreto

N° 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, lo dispuesto por

Fiscalía de Estado en Circular N° 001/13 y verificada la existencia

de los supuestos que tornan procedente la aplicación del citado

instrumento legal, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado

conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo que

suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de

precio por reconocimiento de variación de costo, correspondiente

al mes de septiembre de 2013.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios

de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al

Decreto referenciado.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/

000673 que certifica la reserva presupuestaria para atender la

erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo

dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010,

modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la

Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de

Infraestructura con el N° 287/2014, por Fiscalía de Estado bajo el

N° 574/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera

Variación de Costos correspondiente al mes de septiembre de 2013,

por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “REHABILITACION

RUTA PROVINCIAL A-102 - CAMINO 60 CUADRAS –

DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma de PESOS CUATRO

MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($

4.517.957,79), suscripta el día 28 de febrero de 2014 entre el

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl

BERTOLA, por una parte, y los Representantes de la Empresa

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E.,

Ingenieros Marco Miguel FRATIANNI y Arturo ROMERO

CAMMISA, contratista de la obra, por la otra, que como Anexo I,

compuesto de ocho (8) fojas útiles, se acompaña y forma parte

integrante del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma

de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y

NUEVE CENTAVOS ($ 4.517.957,79), conforme lo indica el

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial

de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)

Nº 2014/000673, al Ejercicio Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección

Provincial de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por

redeterminación de precio, debiendo la empresa

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L. – U.T.E.,

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los

señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése

intervención al Departamento Administración y Personal de la

Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la

citada Dirección a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA

MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA

FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/Pcbbz5

Decreto N° 856 Córdoba, 7 de Agosto de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0045-016390/2012/A5 del registro de

la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia

por Resolución Nº 00268/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de

la primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de

Variación de Costos correspondiente al mes de septiembre de 2013,