Decreto Nº 2062
| Emisor | Poder Ejecutivo |
| Fecha de la disposición | 23 de Diciembre de 2015 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 72
CORDOBA, (R.A.), MARTES 12 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Decreto N° 2062
Córdoba, 23 de Diciembre de 2015
VISTO:
El expediente Nº 0045-017958/2015, del registro de la Dirección Provincial de
Vialidad, dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación directa con el
Consorcio Caminero Regional Nº 15, para la ejecución de la obra: “CONSER-
VACIÓN CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 15 – DEPARTAMENTO: RÍO
CUARTO - AÑO 2016”, por la suma de Pesos $ 19.660.000,00.
Que con la obra de referencia se pretende conservar las redes viales prima-
rias, secundarias y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor
transitabilidad y seguridad; obteniendo mayor economía del transporte para el
usuario y para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo,
gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución y certicación de los
trabajos.
Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certicación de obra lo
cual posibilitará una gran agilidad operativa, como también realizar una serie de
trabajos menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función del manteni-
miento futuro, tendiente a una consolidación denitiva del tramo.
Que obra documentación técnica para la presente obra, a saber: Pliego Ge-
neral de Especicaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de
Seguridad, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Con-
diciones, Pliego Particular de Especicaciones Técnicas, Nómina de ubicacio-
nes de caminos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems del
Contrato, Presupuesto Ocial y Listado de Planos con la Descripción Técnica
de las tareas a realizar.
Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la Dirección Provin-
cial de Vialidad incorpora Memoria Descriptiva, informando cantidad de módu-
los necesarios y costo de cada uno de ellos.
Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido N° 2015/002278, que cer-
tica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo gestionado
demanda.
Que previo a la suscripción del contrato respectivo deberán las autoridades
de la Dirección Provincial de Vialidad requerir y vericar la documentación que
acredite la Constitución y Reconocimiento del Consorcio Caminero Nº 15, en
los términos del artículo 3 de la Ley 6233, así como de las autoridades corres-
pondientes para obligarlo.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto por el
artículo 7, inc e) de la Ley Nº 8614, artículo 2 de la Ley Nº 6233, artículo 16 de
la Ley 5901 (T.O. por Ley 6300), en consonancia con el artículo 40 de la Ley
Nº 10.248, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la Dirección de Ju-
risdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales con el N° 686/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1176/2015, y en uso
de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero Re-
gional Nº 15, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE TIE-
RRA – REGIÓN 15 – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO - AÑO 2016”, por la
suma de Pesos Diecinueve Millones Seiscientos Sesenta Mil ($ 19.660.000,00).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Dieci-
nueve Millones Seiscientos Sesenta Mil ($ 19.660.000,00) a Importe Futuro
conforme lo indica Documento Contable-Nota de pedido N° 2015/002278.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Via-
lidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte
de la contratista de lo requerido en los Considerandos del presente instrumento
legal.
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Admi-
nistración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la
citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-
VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA,
FISCAL DE ESTADO
Decreto N° 1286
Córdoba, 18 de Noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 0047-016049/2011/R16 del Registro del Ministerio de In-
fraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Dirección General de Arquitectura
propicia por Resolución Nº 464/2015, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Novena Variación de
Costos correspondiente al mes de febrero de 2015, por trabajos faltantes
de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
I.P.E.M. N° 327, ubicado en Bv. Mitre esquina Belgrano – Villa Santa Rosa
– Departamento Río Primero – Provincia de Córdoba”, suscripta con fecha
29 de mayo de 2015, entre el entonces Director General de Arquitectura y
la Empresa HIRAM S.A., contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-
visiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modicatorio de su similar
N° 1133/2010, y en lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Que mediante Decreto Nº 1483/2011 se contrató en forma directa el desa-
rrollo del Proyecto Ejecutivo y la ejecución de los trabajos con la empresa
HIRAM S.A., suscribiéndose el día 10 de noviembre de 2011 el pertinente
contrato y replanteándose la obra con fecha 22 de noviembre de 2011; asi-
mismo por Resolución Nº 168/201 de la Dirección General de Arquitectura
se dispuso ampliar hasta el 28 de junio de 2015 el plazo de ejecución de
la citada obra.
Que mediante Decreto N° 326/2015, se aprobó el Acta Acuerdo de Re-
determinación de Precios por Reconocimiento de la Octava Variación de
Costos correspondiente al mes de agosto de 2014.
Que obra en autos la documentación presentada por la contratista funda-
mentando su petición.
Que la División Certicaciones de la Dirección General de Arquitectura in-
forma que se ha confeccionado Certicado Extraordinario de Pago a Cuen-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba