Decreto N° 1707 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Noviembre de 2017
• Emisor: Poder Ejecutivo
• Fecha de la disposición: 26 de Octubre de 2017

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 226

CORDOBA, (R.A.) MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1707

Córdoba, 26 de octubre de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10491 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Ocial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y

OBRAS VIALES

Resolución N° 301

Córdoba, 2 de octubre de 2017

Expediente Nº 0045-019795/2017.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 00859/2017, se adjudique en forma directa al Con-

sorcio Caminero Regional N° 17, la ejecución de los trabajos de “REPA-

RACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA REGIÓN Nº 17”, por la suma de

$ 5.000.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en autos la do-

cumental técnica pertinente compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego

Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especicaciones Técnicas,

Cómputo Métrico, Presupuesto Ocial y Plano, todo lo cual ha sido aproba-

do por la citada Dirección.

Que surge de la Memoria Descriptiva que los referidos trabajos tienen

como nalidad paliar el anegamiento de vastos sectores en caminos de tie-

rra de las Redes Provinciales Pr imaria, Secundaria y Terciaria y los graves

inconvenientes en la comunicación entre los establecimientos agrícolo-ga-

naderos, centros urbanos y red pavimentada como consecuencia de las

grandes precipitaciones pluviales que se vienen produciendo desde el año

2014 y se ven agravadas en éstos últimos períodos estivales de los años

2016/2017.

Que consta en autos la conformidad del Consorcio Caminero Regional

N° 17, representado por su presidente, señor Omar Narciso TOSELLI, para

realizar los trabajos en cuestión por la suma de $ 5.000.000,00.

Que el Jefe de Departamento I – Conservación Caminos de Tierra

de la Dirección Provincial de Vialidad, maniesta que el citado Consorcio

reúne las condiciones técnicas y operativas para ser el adjudicatario del

presente contrato de obra y considera que la forma propuesta es la más

efectiva y ágil de atender la emergencia.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table – Nota de Pedido Nº 2017/000897, que certica la reserva presu-

puestaria para atender a la erogación que lo gestionado demanda (artículo

13 de la Ley de Obras Públicas N° 8614).

Que obra Dictamen N° 391/2017 de la Dirección de Jurisdicción de

Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos, la contratación en la forma que se

propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia

en las previsiones de la Ley Nº 8614, modicada por Ley Nº 10.417 en su

artículo 7º - inciso b) – apartado 4) y Ley Nº 6233 y previsiones de la Ley

Nº 10.220, puede dictarse el instrumento legal por el cual se adjudique en

forma directa al Consorcio Caminero Regional N° 17, la obra de referencia

por la suma total de $ 5.000.000,00.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el

Nº 391/2017, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE en for ma directa al Consorcio Caminero

Regional Nº 17, la ejecución de los trabajos de “REPARACIÓN DE CAMI-

NOS RURALES DE LA REGIÓN Nº 17”, por la suma total de Pesos Cinco

Millones ($ 5.000.000,00), con un plazo de ejecución de (60) días.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), conforme lo indica el Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Do-

cumento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000897, con cargo a Ju-

risdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución

por Terceros, Centro de Costo 0456 - Obras de Emergencia e Imprevistas

sin discriminar – 504/6 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al

Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Ocial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS

VIALES