Decreto 1339. Ratificación.

• Fecha de disposición: 02 Enero 2017
• Fecha de publicación: 02 Enero 2017
• Sección: Decretos

Decreto 1339/2016

Ratificación.

Buenos Aires, 30/12/2016

VISTO los Expedientes Nros. EX-2016-04636425-APN-DDMIP#MJ, S04:0012214/2011 y S04:0057995/2015 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y las Resoluciones M.J. y D.H. Nros. 2300 del 6 de noviembre de 2015, 422 del 14 de junio de 2016 y RESOL-2016-1214-E-APN-MJ, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente N° S04:0012214/2011 tramitó la Licitación Pública Nacional N° 3/10 convocada para contratar la ejecución de la Obra: "CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO - LUJAN DE CUYO - PROVINCIA DE MENDOZA", la cual fue adjudicada a "ISOLUX INGENIERIA S.A. - AMG OBRAS CIVILES S.A. - UTE", habiéndose suscripto entre las partes el correspondiente contrato de obra pública el 29 de marzo de 2011.

Que mediante la Resolución M.J y D.H. N° 2300/15 se procedió a rescindir por culpa de la contratista el Contrato de Obra Pública suscripto con "ISOLUX INGENIERIA S.A. - AMG OBRAS CIVILES S.A. - UTE" para la ejecución de la obra: "CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO - LUJAN DE CUYO - PROVINCIA DE MENDOZA".

Que contra la Resolución M.J y D.H. N° 2300/15, la mencionada Unión Transitoria de Empresas efectuó sendas presentaciones, en sede administrativa y judicial, recurriendo el acto administrativo referido como así también solicitando la suspensión de la toma de posesión de la obra por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que en los autos "ISOLUX INGENIERÍA S.A. - AMG OBRAS CIVILES S.A. UTE c/E.N. - M. JUSTICIA Y DDHH S/MEDIDA CAUTELAR (AUTÓNOMA)", con fecha 22 de abril de 2016, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 dispuso como medida cautelar la suspensión de los efectos de la citada Resolución.

Que ante la paralización de las obras el citado Ministerio recibió innumerables reclamos efectuados por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, los Magistrados de la Justicia Federal de Mendoza y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta de la emergencia acuciante en diversos establecimientos penitenciarios en la Provincia de MENDOZA.

Que por razones de urgencia en finalizar los trabajos y por las diversas razones de mérito que se detallan en los considerandos, se dictó la Resolución M.J y D.H. N° 422/16 por la cual se revocó la rescisión...