Boletín Oficial Nº 3009 - 10 de Agosto de 2012
| Fecha de publicación | 10 Agosto 2012 |
| Año | 2012 |
| Número de Gaceta | 3009 |
| Sección | Contenido Completo |
BOLETÍN OFICIAL
Provincia de La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA
Gobernador:………………………………………………..…….………………..….…....…………….C.P.N. Oscar Mario JORGE
Vice-Gobernador:…………………………………….……..……….………………....................Prof. Norma Haydee DURANGO
Ministro de Coordinación de Gabinete……………….………………………………………. C.P.N. Ariel RAUSCHENBERGER
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad: ………………….…….…...………………….……Dr. César Ignacio RODRÍGUEZ
Ministro de Bienestar Social: ……………………………………...................................Lic. Gustavo R. FERNANDEZ MENDÍA
Ministro de Salud:........................................................................................................................Dr. Mario Omar GONZÁLEZ
Ministro de Cultura y Educación: …………………………………….…….....................Lic. Jacqueline Mohair EVANGELISTA
Ministro de la Producción:…………………………………………..………..……..........................Dr. Abelardo Mario FERRÁN
Ministro de Hacienda y Finanzas:...........................................................................................................C.P.N. Sergio VIOLO
Ministro de Obras y Servicios Públicos:................................................…......................................Ing. Jorge Víctor VARELA
Secretario General de la Gobernación:.............................................................................................Sr. Raúl Eduardo ORTÍZ
Secretario de Desarrollo Estratégico:………………………………………………………………….C.P.N. Luis Alberto CAMPO
Secretario de Derechos Humanos:………..………….………...……….….………....………………....Sr. Héctor Rubén FUNES
Secretario de Asuntos Municipales:...........................................................................................................Lic. Fabián BRUNA
Secretario Recursos Hídricos:...........................................................….........................................Ing. Néstor Pedro LASTIRI
Secretario de Turismo…………………………….………..…………………………………………..…Sr. Santiago Daniel AMSE
Asesor Letrado de Gobierno:..........................................................……....................................Dra. Daniela Mónica VASSIA
Fiscal de Estado: .......................................................................…................................................Dr. José Alejandro VANINI
AÑO LIX - Nº 3009 Dirección: Sarmiento 335 SANTA ROSA, 10 DE AGOSTO DE 2012
Telefax: 02954- 436323 www.lapampa.gov.ar boletinoficial@lapampa.gov.ar
SUMARIO
Decretos Sintetizados: (Nº 586, 601 a 604, 611, 612, 614, 615, 618 a 628, 631, 634, 636, 637 y 641)………….
Designaciones: (Nº 630)…………………………………………………………………………………………
Ministerio de Coordinación de Gabinete: (Res. Nº 744, 746, 850, 946 a 960, 962 a 974, 976 a 1037)…………..
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad: (Res. Nº 356)……………………………………………………………
Ministerio de Bienestar Social: (Res. Nº 519, 520, 523, 525 a 533, 536 y 537)……………………………………..
Ministerio de Salud – Subsecretaría de Salud: (Disp. Nº 350 a 354)…………………………………………………..
Ministerio de Cultura y Educación: (Res. Nº 1068, 1133 a 1135 y 1145)……………………………………………..
Ministerio de la Producción: (Res. Nº 427, 441 a 444, 446 a 453, 456 y 457)………………………………………..
Contaduría General: (Res. Nº 212 y 226)………………………………………………………………………………...
Secretaría General: (Res. Nº 185 a 187, 196, 198, 205 y 206)…………………………………………………………
Secretaría de Asuntos Municipales: (Res. Nº 442 a 466)……………………………………………………………….
Secretaría de Turismo: (Res. Nº 45 a 48)…………………………………………………………………………………
Tribunal de Cuentas: (Res. Nº 112 y 113, Sent. Nº 2520)………………………………………………………………
Instituto de Seguridad Social – DAFAS: (Res. Nº 994)…………………………………………………………………
Licitaciones: …………………………………………………………………………………………………………………
Edictos:………………………………………………………………………………………………………………………..
Avisos Judiciales:……………………………………………………………………………………………………………
Jurisprudencia:………………………………………………………………………………………………………………
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles:……………………………………………………………………….
Concursos:……………………………………………………………………………………………………………………
Página
1366
1370
1370
1379
1379
1380
1380
1385
1386
1386
1387
1390
1390
1393
1393
1394
1395
1402
1403
1413
Propiedad Intelectual Nº 187332
Pág. N° 1366 Santa Rosa, 10 de agosto de 2012 BOLETÍN OFICIAL N° 3009
DECRETOS SINTETIZADOS
Decreto Nº 586 -6-VII-12- Art. 1º.- Apruébase la
Licitación Pública N° 02/12, tramitada por el Departamento
Compras y Suministros, y consecuentemente, adjudícase
la misma de acuerdo al Expediente Nº 13474/11.-
Art. 2º.- Desestímanse los ítems 45, 49, 50, 54,
55, 82, 83, 85, 86, 100, 138, 144, 147, 164, 237, 239, 2 46,
247, 334, 361, 393, 394, 401, 402, 403, 404, 418, 449,
450, 473, 482, 483, 484, 485, 5 00, 501, 519, 529, 530,
548, 549, 552, 553, 559, 567, 5 68, 587, 593, 594, 599,
600, 601, 630, 653, 665 y 685; decláranse desiertos los
ítems 143, 153, 248, 258, 264, 265, 266, 267, 280, 281,
282, 287, 288, 328, 360, 384, 399, 419, 495, 534, 545 y
546; increméntase en un 100% la cantidad solicitada de
los ítems 496, 497 y 662, en un 25% la cantidad solicitada
de los ítems 81, 130,131, 137, 142, 159, 166, 171, 172,
244, 275, 284, 474, 507, 512, 531, 532, 556, 565, 574,
577, 609, 610, 613, 615, 628, 629 y 641, en un 20% la
cantidad solicitada de los ítems 30, 47, 51, 52, 65, 84, 108,
113, 114, 136, 158, 162, 197, 2 09, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 279, 300, 372, 4 41, 445, 446, 467, 471,
476, 503, 504, 510, 516, 517, 5 33, 575, 576, 578, 586,
606, 635, 636, 637, 638, 652 y 661, en un 16,67% la
cantidad solicitada de los ítems 198, 245, 276, 317 y 468,
en un 12,5% la cantidad solicitada de los ítems 278 y 332,
en un 10% la cantidad solicitada de los ítems 46, 161, 4 42
y 465, y en 0,23% la cantidad solicitada del ítem 303 y
disminuyase en un 25 % la cantidad solIcitada de los Items
48, 57, 103, 111, 325, 3 30, 389, 423, 447, 451, 453, 518,
536 y 537, en un 20% la cantidad solicitada de los ítems
18, 33, 53, 92, 93, 160, 243, 312, 454, 455 y 469, en un
16,67% la cantidad so licitada de los ítems 56 y 588, en un
12,5% la cantidad solicitada del ítem 322, en un 10% la
cantidad solicitada del ítem 112 y en un 0,83% la cantidad
solicitada del ítem 302, por aplicación del Artículo 60 del
Reglamento de Contrataciones.-
Decreto Nº 601 -17-VII-12- Art. 1º.- Rescíndase
el Contrato de Obra Pública formalizado entre el Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda y la Empresa ADONAI
CONSTRUCCIONES de Juan DIAZ, cuyo objeto fuera la
ejecución de la Obra "DOS (2) VIVIENDAS EN LA
LOCALIDAD DE COLONIA SANTA MARÍA -ITEM N° 17 -
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (241) VIVIENDAS -
AÑO 2010 CONSTRUCCIÓN DE 2000 VIVIENDAS - 1°
ETAPA - 1809 VIVIENDAS PROGRAMA FEDERAL
PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS"
correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/10 del
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda tramitada
mediante- Expediente Nº 4393/2010 Anexo "P" , por haber
incurrido la Contratista en las causales de rescisión
previstas en el Artíc ulo 61 incisos d) e i) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales de la citada Licitación y en
el Artículo 107, incisos b) y e) de la Ley General de Obras
Públicas Nº 38.-
Art. 2º.- Procédase, a través de la Dirección de
Inspecciones, a la ocupación inmediata de la Obra en el
estado en que se encuentre y a la recepc ión provisional de
la misma de acuerdo con las condiciones contractuales,
previa medición, para lo cual se citará fehacientemente al
Contratista. Para el caso de ausencia injustificada de ésta
se procederá de oficio con la medición, adquiriendo la
misma carácter oficial (Artículo 62, inciso 2 a) Pliego de
Bases y Condiciones Generales). La liquidación de los
trabajos se realizará de acuerdo al Contrato (Artículo 62,
inc. 2 d) Pliego de Bases y Condiciones Generales).-
Art. 3º.- Reténgase el pago de todos los créditos
que pudieren existir en favor de la Empresa ADONAI
CONSTRUCCIONES de Juan DIAZ así como también la
devolución de los Fondos de Reparo y garantías
constituidas a resultas de la liquidación final de Obra. -sin
derecho a intereses- la que deberá contener los créditos
(eventuales trabajos, materiales pendientes de
certificación, redeterminaciones de precios, etc.) y débitos
(multas, penalidades, anticipo financiero no reintegrado,
eventuales mediciones negativas, etc.) que correspondan
(Artículo 61, incisos f) y d) Pliego de Bases y Condiciones
Generales).-
Art. 4º.- La Contratista responderá por los daños
y perjuicios, en los términos y condiciones pre vistos en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Obra que
por el presente se rescinde y en la Ley General de Obras
Públicas Nº 38.- .
Art. 5º.- Autorízase al Señor Presidente del
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda a emitir los
actos administrativos necesarios para pro ceder a la
determinación y aplicación de las multas contractualmente
correspondientes, con pérdida de las garantías pertinentes
en caso que la Contratista no proceda a su cancelación
(Artículo 62, inciso 2 f) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales).-
Art. 6º.- Comuníquese de todo lo actuado al
Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de
la Provincia, a efectos de la aplicación de las sanciones
que pudieren corresponder (Artículo 61, inciso g) Pliego de
Bases y Condiciones Generales).-
Art. 7º.- Autorízase al Instituto Provincial
Autárquico de Vivienda a iniciar las actuaciones
necesarias para la inmediata continuidad de las Obras,
atento a "razones probadas de urgencia", debido a que las
viviendas se encuentran en proceso de adjudicación con la
consecuente expectativa social que ello provoca y la
directa repercusión en la economía familiar de los sectores
a los que están destinadas, encuadrando el procedimiento
de selección del Contratista en la excepción prevista en el
Artículo 9º, inciso c) de la Ley General de Obras Públicas
N° 38, previa Compulsa de Precios.-
Art. 8 º.- Para el caso que correspondiera la
ejecución judicial de las garantías rendidas por la
Contratista, se dará intervención a Fiscalía de Estado a
esos fines.-
Decreto Nº 602 -17-VII-12- Art. 1º.- Apruébase el
Acta de Reinicio de fojas 275 y el Acta de Paralización con
Suspensión del Plazo Contractual de fojas 303.-
Art. 2º.- Autorizase a la Dirección General de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras y
BOLETÍN OFICIAL N° 3009 Santa Rosa, 10 de agosto de 2012 Pág. N° 1367
Servicios Públicos a realizar una modificación al Contrato
original ap robado por Decreto N° 580/11 - CONTRA-
TACIÓN DIRECTA - para la ejecución de la obra:
"REPARACIONES DE URGENCIA EN CUBIERTA Y
CIELORRASO DEL SECTOR DE TOCOGINECOLOGÍA,
HOSPITAL DR. LUCIO MOLAS - SANTA ROSA - LA
PAMPA" suscripto con la Empresa R.L.
CONSTRUCCIONES representada por su Titular Ingeniero
Roberto Domingo LORDA, que consiste en trabajos
deductivos los cuales representan un monto de pesos $
2.886,00 con valores al mes de DICIEMBRE de 2010, sin
ampliación del plazo contractual, de conformidad a lo
normado en los Artículos 64 inciso b), 65 y 66 d e la Ley
General de Obras Públicas N° 38 y sus modificatorias,
dejando constancia que la Empresa Contratista renuncia a
efectuar cualquier reclamo por compensación financiera,
redeterminación de precios, gastos generales, gastos
improductivos y por todo o tro concepto, por los plazos de
obra que excedan al originario.-
Art. 3º.- Instrúyase a la Inspección de Obra
actuante, a disponer el reinicio del plazo contractual
suspendido en virtud del Acta que se aprueba en el
Artículo 1º.-
Decreto Nº 603 -17-VII-12- Art. 1º.- Apruébase el
Acta de Paralización con Suspensión del Plazo
Contractual de fojas 446.-
Art. 2°. Autorízase a la Dirección General de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos a realizar una modificación al Contrato
original aprobado por Decreto N° 1347/11 -LICITACIÓN
PRIVADA N° 15/11- para la ejecución de la obra:
"CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA RESERVA
PROVINCIAL - PICHI MAHUIDA - LA PAMPA" sus cripto
con la Empresa MIRO JOSÉ MARÍA Y PIETRODANGELO
RUBÉN JOSÉ S.H. representada por sus Socios Señor
José María MIRO y Señor Rubén José
PIETRODANGELO, que consiste en trabajos adicionales
que se incorporarán a la obra, los cuales representan una
demasía de $ 65.755,70 con valores al mes de MARZO de
2011, lo que implica un 15,92% de a umento respecto al
monto de contrato rubricado para la presente obra, de
conformidad a lo normado en los Artículos 64 inciso b), 65
y 66 de la Ley General de Obras Públicas N° 38 y sus
modificatorias, dejando constancia que la Empresa
Contratista renuncia a cualquier reclamo por mayores
costos, gastos generales, compensación financiera, gastos
improductivos, redeterminación de precios y todo otro
concepto que pueda originarse en los plazos que se
excedan y no fueran contemplados en los contratos
rubricados para la obra citada precedentemente.- ·
Art. 3°.- Instrúyase a la Inspección de Obra
actuante, a disponer el reinicio del plazo contractual
suspendido en virtud del Acta que se aprueba en el
Artículo 1°.-
Decreto Nº 604 -17-VII-12- Art. 1º.- Apruébase
el Acta de Paralización con Suspensión del Plazo
Contractual de fojas 1018.-
Art. 2º.- Autorízase a la Dirección General de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos a realizar una modificación al Contrato
original aprobado por Decreto N° 591/11 - LICITACIÓN
PÚBLICA N° 34/10 - para l a ejecución de la obra:
"CONSTRUCCIÓN S.U.M. EN COLEGIO GENERAL
BELGRANO - SANTA ROSA - LA PAMPA" suscripto con
la Empresa CARLOS DANIEL MASSERA
CONSTRUCCIONES representada por su Titular Ingeniero
Carlos Daniel MASSERA, que consiste en trabajos
adicionales que se incorporarán a la obra, los cuales
representan una demasía de $ 378.616,84 con valores al
mes de OCTUBRE de 2010, lo que implica un 19,31% de
aumento respecto al monto de c ontrato rubricado para la
presente obra, de conformidad a lo normado en los
Artículos 64 inciso b), 65 y 66 de la Ley General de Obras
Públicas N° 38 y sus modificatorias, dejando constancia
que la Empresa Contratista renuncia a cualquier reclamo
por mayores costos, gastos generales, compensación
financiera, gastos improductivos, redeterminación de
precios y todo otro concepto que pueda originarse en los
plazos que se excedan y no fueran los contemplados en
los contratos correspondientes a la presente obra.
Art. 3º.- Instrúyase a la Inspección de Obra
actuante, a disponer el reinicio del plazo contractual
suspendido en virtud del Acta que se aprueba en el
Artículo 1º.-
Decreto Nº 611 -17-VII-12- Art. 1º.- Declárase
comprendido en la Ley N° 1534 de Promoción Industrial y
Minera y su Reglamentación Decreto N° 825/09, al señor
Raúl Alberto ESCOBAR - DNI N° 20.389.970, con
domicilio legal en calle French N° 672 de la localidad de
Quemú Quemú, en relación con el proyecto de
construcción, equipamiento y pues ta en marcha de un
emprendimiento metalúrgico destinado a la fabricación de
cilindros hidráulicos, a ubicarse en la localidad de Quemú
Quemu.-(S/Expte Nº 13235/11)
Decreto Nº 612 -20-VII-12- Art. 1º.- Déjese sin
efecto el Decreto N° 2429/11 en el cual se aprueba la
documentación técnica de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE
RED DE FIBRA ÓPTICA EN VIVERO PROVINCIAL.-
SANTA ROSA - LA PAMPA" y se a djudica la misma en
FORMA DIRECTA a la Empresa MIRO JOSÉ MARÍA Y
PIETRODANGELO RUBÉN JOSÉ S.H. rep resentada por
sus Socios Señor José María MIRO y Señor Rubén José
PIETRODANGELO.-
Art. 2º.- Apruébase la documentación técnica
confeccionada por la Dirección General de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y
el Presupuesto Oficial que asciende a la suma de $
96.120,00, a valores del mes de MAYO de 2011 con un
plazo de ejecución de 45 días corridos para la ejecución
de la obra. “CONSTRUCCIÓN DE RED DE FIBRA
ÓPTICA EN VIVERO PROVINCIAL – SANTA ROSA – LA
PAMPA” encuadrando el procedimiento en lo dispuesto en
el Artículo 9º inciso a) de la Ley General de Obras Públicas
Nº 38 y sus modificatorias y en lo normado en las Leyes Nº
2003 y Nº 2230 y en los Decretos Nº 1024/02, Nº 2146/06
y Nº 3679/08.-
Decreto Nº 614 -20-VII-12- Art. 1º.- Apruébase
la Licitación Pública N° 52/11, tramitada por el
Departamento Compras y Suministros, y
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba