Resolución Nº 306/GCABA/MDUGC/14
| Firmantes | ChaÃn |
| Jefe de Gobierno | Mauricio Macri |
| Emisor | Ministerio de Desarrollo Urbano |
| Fecha de la disposición | 2 de Septiembre de 2014 |
VISTO:
el Expediente N°5.618.093/2013 y el Expediente N° 8.991.920/2014, por el que tramita
la aprobación de la ampliación de plazo N°2 de la obra "Parque de la Memoria -
Pabellón Sanitario" y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa SALVATORI S.A. por
Resolución N° 451/MDUGC/2013, de fecha 30 de diciembre de 2013, y tramita por
Expediente N° 5.618.093/2013;
Que la contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de diciembre de 2013;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 17 de febrero de 2014, firmándose el Acta
de Inicio, entre la contratista, la Inspección de Obra y el Director General de Obras de
Arquitectura, estableciéndose un plazo de ejecución de 3 (tres) meses, siendo el final
de la misma el 17 de mayo de 2014;
Que por Resolución N° 249-MDUGC -2014 fue aprobada la primera Ampliación de
Plazo por un total de 60 días corridos, trasladando la fecha de finalización de Obra al
16 de julio de 2014;
Que se han producido días de intensas lluvias y anegamientos entre los meses de
mayo, junio y julio que ocasionaron demoras en la ejecución en los trabajos;
Que se ha producido la falta de insumos de piezas de acople de cañería de PVC de
110 a 160, curvas y codos y placa de fenólico tipo Kompak placa color verde para la
construcción de puertas de boxes de baños;
Que la presente solicitud de ampliación de plazo de obra es de 21 (veintiún) días
corridos, trasladando la fecha de finalización de la obra al día 7 de Agosto de 2014
para lo cual la empresa contratista presentó un nuevo plan de trabajos y curva de
inversión, a los que la Inspección de Obra ha prestado su conformidad;
Que la SALVATORI S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de
cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que
surja con motivo de la presente ampliación de plazo;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de la presente ampliación de
plazo y presta su conformidad;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°4013-2011, el Decreto
N°640-GCABA-2011 (BOCBA 3807...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba