Resolución Nº 185/GCABA/MDUGC/14

• Firmantes: ChaÍn
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano
• Fecha de la disposición: 12 de Junio de 2014

VISTO:

el Expediente N° 2.625.692/2014 por el cual tramita la Ampliación de Plazo N° 1 de la

Obra "Área Central, Prioridad Peatón calle Perón II, entre Carlos Pellegrini y

Esmeralda", y;

CONSIDERANDO:

Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A.

por Resolución N° 100/SSPUAI/2013, de fecha 21 de octubre 2013, y tramita por

Expediente N° 2.772.308/2013;

Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

Empresa adjudicataria fue suscripta el día 23 de octubre de 2013;

Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 11 de noviembre de 2013, firmándose el

Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director

General de Obras de Arquitectura, estableciéndose un plazo de ejecución de 3 (tres)

meses, siendo el final de la misma el 11 de febrero de 2014;

Que atento a los días de lluvia acontecidos que afectaron el retraso de la obra,

impidiendo la ejecución de tareas o bien anulando la jornada laboral, DAL

CONSTRUCCIONES SA ha solicitado a la Inspección de Obra una ampliación de

plazos de 29 días corridos;

Que la Inspección de Obra mediante Informe N° 2627411/DGOARQ/2014 manifiesta

que la solicitud de ampliación se fundamenta en la Nota de Pedido N° 77, donde la

Empresa Contratista adjuntó un listado en el que constan los días de lluvias y sus

consecuencias, en un período comprendido entre los días 07 de noviembre de 2013 al

10 de febrero de 2014 inclusive, donde se evidencian factores climáticos que

impidieron la normal realización de los trabajos, dado que los mismos se desarrollan

íntegramente en el exterior;

Que debido a los motivos expuestos, la Inspección de Obra entendió procedente

ampliar el plazo de obra en 29 (veintinueve) días corridos, trasladando la fecha de

finalización de obra al día 12 de Marzo de 2014;

Que la Empresa DAL Construcciones S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual

reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro

reclamo que surja con motivo de la presente ampliación de plazo;

Que por Expediente N° 2.625.692/2014, la Empresa DAL Construcciones S.A. efectuó

la presentación de un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, ajustados a la

nueva fecha...