Resolución Nº 186/GCABA/MDUGC/14
Firmantes | ChaÃn |
Jefe de Gobierno | Mauricio Macri |
Emisor | Ministerio de Desarrollo Urbano |
Fecha de la disposición | 12 de Junio de 2014 |
VISTO:
El Decreto N° 400/12, la Resolución N° 430/MDUGC/13, el E.E. N° 2014-3879305-
MGEYA- UPEDG y;
CONSIDERANDO:
Que, la Obra: "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental", cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 237/2012 (Expediente N°
30.722/2012), fue adjudicada a la UTE Teximco S.A. - Ema S.A. - Dal Construcciones
S.A. mediante Decreto N°400/12;
Que, la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la UTE
adjudicataria fue suscripta el día 12 de septiembre del 2012;
Que, se procedió a dar inicio de Obra el día 2 de octubre de 2012, firmándose el Acta
Orden de Comienzo, entre la UTE contratista, la Inspección de Obra y la Dirección de
la UPE Distrito Gubernamental;
Que, por Resolución N° 430/MDUGC/13 se aprobó el Adicional de Obra N°5 "Trabajos
de Asesoramiento, Control y Mitigación y Trabajos de Segregación, Mitigación y
Que, el Adicional de Obra N°5 preveía un plazo de ejecución de seenta (60 días), cuyo
vencimiento operaba el 03 de enero de 2014;
Que, mediante el expediente citado en el Visto la contratista presentó una solicitud de
ampliación de plazo con sustento en las altas temperaturas y precipitaciones
registradas, añadiendo que éstas imposibilitaron la realización de las tareas hasta en
las dos jornadas siguientes a raíz del anegamiento del lugar que impedía el ingreso de
equipos y desplazamiento del personal en los sectores perimetrales a los diversos
lugares de ejecución;
Que en la Nota de Pedido N° 76 requirió la UTE una ampliación de plazo de ochenta
(80 días corridos), trasladando la fecha de finalización de los trabajos al día 25 de
marzo de 2014;
Que ha propuesto un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que contempla la
ejecución de tareas a lo largo del período ampliado y que consta en el Anexo I
mediante informe IF-2014-06999663-SSPUAI y ha puesto de manifiesto su renuncia al
reclamo de gastos improductivos que pudieren corresponderle por la mayor
permanencia;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental (UPEDG) a través de
los informes IF- 2014-05779840-UPEDG e IF-2014-05779176-UPEDG consideró
razonable y consiguientemente procedente la petición de la Contratista;
Que, de tal modo, corresponde convalidar la ampliación del plazo de ejecución del
adicional apuntado y del Plan de Trabajo y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba