Resolucion N° 277-Ivt

• Emisor: Min. Infraestructura
• Fecha de la disposición: 21 de Abril de 2010

RESOLUCION N° 277-IVT

Mendoza, 21 de abril de 2010

Visto el expediente N° 5038-S-09-30093-E-00-0, en el cual la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas (DACOP) eleva para su aprobación el Convenio de Adicionales y Ampliación de Plazo, celebrado entre la citada Repartición y la Empresa "Arquitectura y Diseño Construcciones Civiles S.A." contratista de la obra: "Construcción Centro Regional de Toxicología, Bromatología y Zoonosis - Departamento Godoy Cruz - Mendoza", según Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución N° 470-IVT-08; y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge de los informes obrantes en autos, el citado centro, ubicado en el Hospital "José Néstor Lencinas", comprende las tres especialidades de referencia que funcionan en nuestra Provincia en forma muy precaria, con instalaciones deficientes y mínimos recursos, lo que evidencia la necesidad de contar con un ámbito donde puedan profundizarse los estudios, investigaciones y desarrollo de las actividades propias cada una de dichas unidades.

Que para llevar a cabo la construcción, previamente, debieron efectuarse estudios de suelos que conllevaron la erradicación de los forestales existentes, la realización de excavaciones y el cambio de cañerías de red de agua con el consecuente y posterior relleno y compactación del terreno, así como la extracción y traslado del viejo hormigón para reemplazarlo por hormigón ciclópeo. Se procedió al entubado de las acequias para facilitar el riego forestal del hospital; se armaron y encofraron vigas con anclajes para vincularlas con los contrapisos armados para prevenir fisuras por deformaciones en el suelo y además, entre otros numerosos trabajos adicionales a los contractuales originalmente, está previsto el reemplazo de seis tabiques con mampostería formada de ladrillones, por tabiques de hormigón armado tendientes a optimizar el funcionamiento estructural de edificio.

Que la situación antes descripta obliga a extender el plazo primitivo de obra en cuarenta y cinco días corridos a contar desde el 4 de abril y hasta el 19 de mayo del año en curso. Por este mayor volumen de trabajos se acompañan en autos los correspondientes Análisis de Precios y Presupuestos presentados por la contratista y corroborados por la Inspección de Obra.

Que en su dictamen de fojas 66/67 de las actuaciones y después de analizar los fundamentos antes aludidos, el Consejo de Obras Públicas recomienda la...