Resolución Nº 991/GCABA/MDUYTGC/16

• Fecha de publicación: 02 Enero 2017
• Número de registro: 343805

VISTO:

La Ley 13.064, La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos N° 359/GCBA/15,

363/GCBA/15 y 203/GCBA/2016, los Expedientes N° 914.412-MGEYA-2013 y EE N°

2016-14038181-DGOIYA,

CONSIDERANDO:

Que por EE N° 2016-14038181-DGOIYA tramita el Balance de Economías y Demasías

N° 4 de la Obra "Escuela N° 24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N°8 - Distrito 15 e

Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial";

Que la obra fue adjudicada a la Empresa CRIBA S.A. por Resolución N°

345/MDUGC/2013 de fecha 18 de Octubre de 2013 por la suma de PESOS SESENTA

Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($

67.065.700,00) y tramita por Expediente N° 914.412/MGEYA/2013;

Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

Empresa adjudicataria fue suscripta el día 22 de Octubre de 2013;

Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 2 de diciembre de 2013, firmándose el

Acta de Inicio entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director

General de Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 12 (doce)

meses, lo que generaba originalmente una fecha de finalización para el día 02/12/14;

Que posteriormente se ha firmado un Acta-Acuerdo de Neutralización de Plazo entre

el Dirección General de Obras de Arquitectura y la Empresa Contratista a partir del día

9 de diciembre de 2013, debido a la imposibilidad de realizar los trabajos pertinentes

por la ocupación del terreno a intervenir;

Que se firmó el Acta de Reinicio de Obra el día 25/01/14 y que considerando esta

fecha, la finalización se traslada al día 25/01/15;

Que por Resolución N° 340-MDUGC-2014 fue aprobada la primera ampliación de

plazo que extendió la finalización de la Obra al día 21 de Febrero de 2015;

Que por Resolución N° 68-MDUGC-2015 fue aprobada la segunda ampliación de

plazo que extendió la finalización de la Obra al día 22 de Marzo de 2015;

Que por Resolución N° 153-MDUGC-2015 fue aprobado el BED N°1 que contó,

además, con la tercera ampliación de plazo de 22 (veintidós) días que extendió el

plazo de obra hasta el día 13 de abril del 2015;

Que por Resolución N° 199-MDUGC-2015 fue aprobado el BED N°2 que contó,

además, con la cuarta ampliación de plazo de 109 (ciento nueve) días que extendió el

plazo de obra hasta el día 31 de julio de 2015;

Que por Resolución N° 237-MDUGC-2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 5 que

extendió el plazo de obra al día 22 de agosto de...