Resolución Nº 951/GCABA/MDUYTGC/17

• Firmantes: Moccia
• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

VISTO:

La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, La Ley N° 5460 (Texto consolidado por

Ley N° 5666), los Decretos Nos. 333/GCBA/15, 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus

modificatorios, 203/GCBA/16, las Resoluciones Nros. 915-MDUYTGC/16, 188-

MDUYTGC/17, 486-MDUYTGC/17, 605-MDUYTGC/17, los Expedientes Nos. 2015-

3683859-MGEYA-DGPUYA, 2017-19622626-MGEYA-UPEVO, y

CONSIDERANDO:

Que la obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación 6 - UG2- P1; UG1-P1 y P4"

fue tramitada por EE N° 2015-3683859-MGEYADGPUYA y adjudicada a la Empresa

CRIBA S.A. por Decreto N° 333/GCBA/15 de fecha 23 de noviembre de 2015, por un

monto total de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 160.833.300,00.- ), delegándose en el

entonces señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir la pertinente

contrata con la empresa adjudicataria y de dictar todos los actos administrativos que

fueran necesarios para la materialización, control y ejecución de la obra, desde su

inicio hasta su finalización y recepción definitiva, así como para las modificaciones de

obra y ampliaciones de plazo y su rescisión, en caso de corresponder;

Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de

Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista;

Que con fecha 15 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando

comienzo a los trabajos;

Que la obra tenía un plazo de ejecución inicial de dieciséis (16) meses desde el día en

que se suscribió el Acta de Inicio, por lo que su fecha de finalización operaba el día 15

de junio de 2017;

Que por Resolución N° 188-MDUYTGC/17, se aprobó el Balance de Economías y

Demasías N° 1 de la obra;

Que por Resolución N° 486-MDUYTGC/17 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1 para

la obra, que llevó la fecha de finalización de la misma al día 17 de julio de 2017;

Que por Resolución N° 605-MDUYTGC/17 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 2 para

la obra, que llevó la finalización de la misma al día el día 29 de agosto de 2017;

Que conforme el IF -2017-24125590-UPEVO la Inspección de Obra enumera las

razones que dan fundamento al presente Balance: INTERVENCION 1: Solicitud de

Estudio de Sitio mediante la nota N0-2014-14061248-DGET APrA solicita a la

Dirección General de Proyectos Urbanos, en virtud de los antecedentes del predio, la

realización de un Estudio de Sitio bajo los lineamientos de la resolución

326/APRA/2013. INTERVENCION 2: Corrimiento de cañería de agua general, la

Dirección de Obra solicitó a varias empresas contratistas presupuestar el corrimiento

de la cañería de agua general de la villa que corría paralelo a la calle T3, desde

aproximadamente la Avenida Escalada hasta la calle L1. La misma se encontraba

ubicaba dos metros por delante de la línea municipal e interfería con los trabajos de

infraestructura próximos a comenzar. INTERVENCION 3: Excavación y perfilado a

mano, ante la economía total del Ítem "Excavación con máquina para Subsuelo" en el

BED1, el cual respondía a una excavación donde la cantidad de m3 ponderaba sobre

una excavación de borde y de más precisión, se hizo necesario computar los trabajos

ejecutados de manera inversa a lo anteriormente descripto, ponderando el mayor

detalle en la ejecución de las tareas por sobre la cantidad de la misma.

INTERVENCION 4: mayor...