Resolución N° 95
Emisor | APROSS |
Fecha de la disposición | 17 de Abril de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 72
CORDOBA, (R.A.) MARTES 17 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección General
Legal y Técnica bajo Nro. 052/18;
EL MINISTRO DE SALUD
R E S U E L V E:
1°- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la contratación para la “OBRA
DE ADECUACIÓN SECTOR PARA INSTALACIÓN DE RESONADOR
MAGNÉTICO”, con destino al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuar-
to, dependiente de esta Cartera Ministerial, mediante el procedimiento de
Compulsa Abreviada previsto en Art. 4 y 8 de la Ley Nro. 8614, modica-
do por Ley Nro. 10.417 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 4757/77 y
4758/77.
2°.- TÉNGASE POR DESISTIDA la propuesta formulada por la rma Ma-
gorbe S.R.L. conforme a la expresión de voluntad al respecto informada en
autos y la falta de capacidad para ejecución de obra, conforme con lo infor-
mado por la Jefatura de División de Estudio del Registro de Constructores,
dependiente de la Subdirección del Registro de Constructores.
3°.- ADJUDÍCASE la contratación para la “OBRA DE ADECUACIÓN SEC-
TOR PARA INSTALACIÓN DE RESONADOR MAGNÉTICO”, con destino al
Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, dependiente de esta Carte-
ra Ministerial, de conformidad al detalle obrante en ANEXO I, el que com-
puesto de UNA (1) foja, forma parte integrante del presente Instrumento
Legal.
4°.- LA presente erogación que asciende a la suma de PESOS CINCO MI-
LLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.138.450,39) se imputará a
Jurisdicción 1.45, Programa 470-000, Partida Principal 12, Parcial 06 –
Obras-Ejecución por Terceros – del P.V.
5°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta
Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes, de
acuerdo a los montos efectivamente facturados por la rma adjudicataria.
6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Ocial y
archívese.
FDO: FRANSCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD
ANEXO: http://boletinocial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/29908.pdf
APROSS
Resolución N° 95
Córdoba, 11 de abril de 2018
VISTO: La Resolución N° 0188/2015 de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), mediante la cual se dispuso el llamado a
concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artí-
culo 14° de la Ley 9361, punto I) para cubrir trece (13) cargos vacantes
del Agrupamiento Administrativo para las Delegaciones del Interior; quince
(15) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo y dos (2) cargos va-
cantes del Agrupamiento Ocios para Capital de la citada Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo previsto en el Artículo 16 de la Ley N° 9361,
mediante Resolución N° 0079/2015, se constituyó la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción, encargada de determinar el Cronograma del pro-
ceso concursal, el que fue publicado en la Página web Ocial del Gobierno
Provincial. Asimismo, mediante Resolución N° 0206/2015, fueron designa-
dos los integrantes de los Tribunales de Concurso N° 1 y N° 2, corres-
pondientes a cada cargo a concursar dándose la debida publicidad a su
conformación por cargo y jurisdicción en la página web Ocial de Gobierno.
Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-
nes de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto
de 2015.
Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se previó conforme lo estableció
el Cronograma respectivo, la presentación de las excusaciones y recusa-
ciones de los miembros de los Tribunales del Concurso, las cuales en su
caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción.
Que en su mérito, se publicó en la página web ocial la mencionada con-
formación denitiva de los Tribunales de Concurso y la fecha de la prueba
de oposición, prevista para el 22 de agosto de 2015, así como la prueba de
informática en los casos procedentes.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio
de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-
risdicciones, quienes certicaron el proceso de ensobrado y custodia de
los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron y estuvieron
presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de
Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proce-
so con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la confec-
ción del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en la página web
ocial.
Que así también transcurrió el correspondiente período para la vista de
antecedentes y presentación de observaciones, así como las renuncias al
citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso receptó, consideró y respondió, cuando las
hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-
tuados por los concursantes, en los términos del Artículo 78 de la Ley 5350
(T.O por Ley 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Denitivo,
que fue publicado en la Página Web Ocial.
Que el primer y segundo lugar en dicho Orden de Mérito Denitivo, habien-
do superado las puntuaciones exigidas por la ley para acceder al cargo 231
– ADMINISTRATIVO – OFICINA DE DISCAPACIDAD, corresponde a los
agentes Sra. ZALAZAR, María Leticia (D.N.I. N° 30.483.982) y Sra. CUE-
VAS, Gabriela Silvia (D.N.I. N° 17.003.332), respectivamente.
Que resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área de Recursos Hu-
manos de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), de
corresponder, vericar el efectivo cumplimiento de los requisitos estableci-
dos por los Artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de perso-
nal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto la designación
el carácter previsto en el Artículo 15° de la citada norma.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba