Resolución Nº 907/GCABA/MDUYTGC/16

Firmantes:Moccia
Emisor:Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

VISTO:

La Ley 13.064, la Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 359/GCBA/15,

363/GCBA/15, 141/GCBA/16, los Expedientes Nros. 2014-2.357.288-MGEYA-

DGPUYA y 2016-17.449.048-MGEYA-DGOIYA, y

CONSIDERANDO:

Que la Obra "Área Prioridad Peatón Calle Esmeralda I" fue adjudicada a la empresa

DAL CONSTRUCCIONES S.A. por Resolución N° 270-MDUGC/14, de fecha 12 de

agosto de 2014, por un monto total de PESOS VEINTISEIS MILLONES

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 82/100

($26.962.603,82) y tramitada por E.E. N° 2014-2.357.288-MGEYA-DGPUYA;

Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

adjudicataria fue suscripta el 23 de septiembre del 2014;

Que el inicio de la Obra operó el día 27 de octubre de 2014 según su Acta de Inicio,

con un plazo de 10 (diez) meses y su finalización operaba el día 27 de agosto de

2015;

Que, por Resolución N° 293-MDUGC/15 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 1, por

90 días, trasladando la fecha de finalización al día 25 de noviembre de 2015;

Que por Resolución N° 4-MDUYTGC/15, se aprobó el Balance de Economías y

Demasías N° 1 por un monto de $ 4.970.240,99 que representa un incremento del

18,43 % sobre el valor del contrato;

Que, por Resolución N° 51-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 2, por

127 días, trasladando la fecha de finalización al día 31 de marzo de 2016;

Que, por Resolución N° 362-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 3,

que prorrogó la ejecución hasta el día 30 de abril de 2016;

Que, por Resolución N° 456-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 4, por

lo cual el fin de los trabajos se fijó en el día 31 de julio de 2016;

Que por Resolución N° 689-MDUYTGC/16 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 5, que

lleva la fecha de finalización de la obra al día 28 de diciembre de 2016;

Que por Expediente EE. N° 2016-17449048-MGEYA-DGOIYA tramitan los Balances

de Economía y Demasías N° 2 y N° 3 de la obra con fundamento en los informes

técnicos pertinentes;

Que para el Adicional N° 2, según IF 2016-17441950-DGOIYA: se solicitó el retiro de

rieles que se encontraban por debajo del nivel del pavimento a ejecutar, que estos

rieles además apoyaban sobre durmientes de madera que a su vez estaban

inmovilizados al terreno con hormigón y a causa de esas fijaciones se debió retirar

todo ese terreno removido mezclado con hormigón y escombros, rellenar con tosca y

compactar, hasta llegar a la base de asiento de la losa soporte del pavimento

intertrabado; se solicitó el tapado de 5 excavaciones ejecutadas con el fin de

destinarlas para la construcción de contenedores soterrados, esas excavaciones

tropezaron con la interferencia de instalaciones de la Metrogas, por lo que no se pudo

llegar a la profundidad y dimensiones requeridas para los contenedores citados, por lo

que se decidió anularlos; se solicitó la ejecución de 5 cubas de hormigón armado para

el alojamiento de contenedores soterrados, la colocación bolardos adicionales en toda

el Área Central en el perímetro de las dársenas construidas para impedir el ingreso de

vehículos a la vereda contigua a aquéllas, debiéndose colocar 30 bolardos sobre solia

ya construida que deben protegerse del tránsito vehicular y que no fueron

contemplados en el proyecto original; se solicitó la readecuación del cruce de la calle

Esmeralda con la calle Sarmiento, ya que la traza de la calle Esmeralda se desplazó

por interferencias con el subterráneo de la línea C; se solicitó la demolición de

veredas, contra piso y piso existente y colocación de nuevos solados de losetas

graníticas negras en el cruce de la Calle Esmeralda con la Diagonal Norte, trabajos no

contemplados en el contrato original; la Inspección de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA