Resolución N° 683 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 10 de Octubre de 2017 |
Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
Fecha de la disposición | 1 de Noviembre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Anexo I, el que compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte
integrante de este instrumento legal, por encontrarse en el 1º al 5 lugar,
respectivamente, del Orden de Mérito correspondiente a concurso de tí-
tulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución Ministerial N°
088/2015, en los términos del artículo 14°, punto I) de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-
cursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales,
en caso de corresponder, vericará el efectivo cumplimiento de los requisi-
tos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso
de personal a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-
nistro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado, y rma-
do por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-
VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA,
FISCAL DE ESTADO
ANEXO: https://goo.gl/t8ZmBf
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 683
Córdoba, 1 de noviembre de 2016
EXPEDIENTE Nº 0451-057982/2009.-
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de
Recepción Provisional y Denitiva de fs. 57 de los trabajos: “Reparación de
cubierta e instalación eléctrica en el I.P.E.M. N° 215 “RAUL SCALABRINI
ORTIZ” de la localidad de Santa Catalina – Holmberg – Departamento Río
Cuarto – Provincia de Córdoba”, suscripta el 14 de Octubre de 2016 con
la contratista de los mismos, la Intendencia Municipal de la mencionada
Localidad, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum de autoridad com-
petente;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs.55 la División inspección actuante informa que realizó una
inspección al Establecimiento y constató la nalización de los trabajos,
expresando que existe una mora de 2123 días, la que se produjo por la
imposibilidad de ingresar a la zona de intervención de la obra, el cambio
de autoridades municipales y la falta de recursos económicos, por lo que
se procede a la confección del Acta de Recepción Provisional y Denitiva;
Que a fs. 58, la Jefatura del Área de Inspecciones y Certicaciones,
produce informe de plazos, informando que corresponde justicar la mora
por 2123, teniendo en cuenta que la contratista es una entidad sin nes de
lucro, por lo que deberá justicarse la misma y proceder a la aprobación del
Acta de Recepción Provisional y Denitiva;
Que a fs. 59 se expide División Jurídica mediante Dictamen N°
650/2016, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto
por la Ley N° 7057 y la remisión que la misma efectúa a la Legislación de
Obras Públicas en su art. 11, las disposiciones de los arts. 51 y 52 c. y c. de
la Ley de Obras Públicas N° 8614, y las facultades conferidas por el Decre-
to N° 2000/15, puede el Señor Secretario de Arquitectura de compartir el
criterio sustentado dictar Resolución justicando la mora sobre la base de
lo informado a fs.55 Y 58, aprobando el Acta de fs. 57;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los
trabajos de: “Reparación de cubierta e instalación eléctrica en el I.P.E.M. N°
215 “RAUL SCALABRINI ORTIZ” de la localidad de Santa Catalina – Holm-
berg – Departamento Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, y consecuen-
temente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Denitiva obran-
te a fs. 57 suscripta con la contratista de los mismos la INTENDENCIA
MUNICIPAL de la mencionada localidad la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instan-
cia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en
el Boletín Ocial y PASE al Área de Inspecciones y Certicaciones a sus
efectos.-
FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
ANEXO. https://goo.gl/urBkad
Resolución N° 742
Córdoba, 22 de noviembre de 2016
EXPEDIENTE Nº 0047-004384/2015.-
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de
Recepción Provisional de fs. 193 con fecha 26 de Octubre de 2016, de los
trabajos: “EJECUCION DE REJA DE CIERRE EN GALERÍA Y REPARA-
CIÓN DE CARPINTERÍA en la “ESCUELA RAÚL ÁNGEL FERREYRA”, ubi-
cadi en Av. Bernardo O´higgins N° 3500 – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”, suscripta con la Contratista de los mismos, la Empresa UNICA
PROYECTOS Y OBRAS S.A., ad-referéndum de la autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 193 se labra Acta de Recepción Provisional de fecha 26 de
octubre de 2016, sin observaciones;
QUE a fs. 195 la Jefatura de Área Inspecciones y Certicaciones eleva
informe de plazos, solicitando la aprobación del Acta de Recepción Provi-
sional de fs. 193;
QUE a fs. 196 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba