Resolución N° 65 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor25 de Julio de 2022
EmisorMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Fecha de la disposición 9 de Marzo de 2022
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 149
CORDOBA, (R.A.) LUNES 25 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
Ministerio Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación que, como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría
de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-
ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la
Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-0000139
FDO: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Por encomienda de rma – Resolución Ministerial N° 119/2020
ANEXO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 65
Córdoba, 09 de marzo de 2022
Expediente Nº 0135-037249/2021 - Cuerpos 1 al 6.-
VISTO: este expediente en el que el señor Subsecretario de Regulariza-
ción Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución
Nº 0050/2022, se apruebe la Segunda Adecuación Provisoria de Precios
por variación de Costos producida en el mes de septiembre/2021, de los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 105
LOTES, CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA EN B° ALTOS
DE GUIÑAZÚ (EL CHINGOLO - PARCELA 13) – PROVINCIA DE CÓR-
DOBA, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de
Precios confeccionado con fecha 2 de diciembre del 2021.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – en adelante POP-, de
conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamenta-
rio N° 750/2019, Resolución N° 1/19 de la Secretaría de Planeamiento y
Modernización, Resolución N° 20/19 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-
mentaria de aplicación en la especie.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 062 de fecha 23 de marzo de 2021
del Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó la obra de que se trata a la rma
TOINAR S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 12 de mayo de
2021, jándose un plazo de obra de 240 días a contar de la rma del Acta de
Replanteo, la cual fuera confeccionada con fecha 31 de mayo de 2021.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte la existencia de
un documento titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que conforme constancias de autos la contratista formalizó el pedido
de adecuación provisoria con fecha de 6 de septiembre del 2021.
Que por Resolución N° 313/2021 de fecha 10 de septiembre de 2021
se dispuso aprobar la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las
variaciones de costos producidas en el mes de mayo de 2021.
Que mediante Resolución Nº 0050/2022 de fecha 16 de febrero del
2022, emanada de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recu-
pero de Viviendas Sociales, se dispuso aprobar la documentación técnica,
propiciando además la aprobación de la Segunda Adecuación Provisoria
de Precios por variaciones de Costos vericadas en la obra de referencia.
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Jurisdicción de
Regularización de Obras y Proyectos de la Dirección de Vivienda elabora
informe titulado “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Sep-
tiembre/2021”, de donde surge que a la fecha del segundo salto el porcen-
taje físico ejecutado era del 12,72% (coincidente con archivo titulado “Me-
dición Mensual N° 004-0 correspondiente al Periodo Ago/2021) y, que la
variación al mes de septiembre/2021 alcanzó un 10,75%, lo que representa
un saldo a integrar de $ 3.913.952,65
Que, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra
asciende a la suma de $ 85.205.524,66, surgiendo de las constancias
obrantes en autos que los cálculos practicados se realizaron conforme pre-
visiones del artículo 13 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha incorporado en las presentes actuaciones Formulario de
Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios confeccionado con fecha
2 de diciembre de 2021, por la que se acepta la Segunda Adecuación
Provisoria de Precios, habiendo efectuado la contratista la renuncia a todo
reclamo conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado en autos el Documento de Contabilidad – Orden
de Compra Nº 2022/000005 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción
Económico Financiero y de Administración de la Dirección de Vivienda,
que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen Nº 56/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de las constancias
obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos lega-
les necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y 30/2018, atento
a que se ha vericado una variación en los precios ponderados de los fac-
tores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto a los
valores contractuales vigentes, por lo que considera que puede procederse
conforme lo propiciado por la Subsecretaría de Regularización Dominial y
Recupero de Viviendas Sociales, quien deberá solicitar oportunamente la in-
tegración de la garantía de contrato y suscribir la addenda correspondiente,
habida cuenta que existe una modicación en el precio contractual que pro-
duce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales este Ministerio bajo el N°
56/2022, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Precios
por variación de costos producida en el mes de septiembre del 2021, de los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 105 LO-
TES, CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA EN B° ALTOS DE
GUIÑAZÚ (EL CHINGOLO - PARCELA 13) – PROVINCIA DE CÓRDOBA
por la suma total de Pesos Tres Millones Novecientos Trece Mil Novecientos
Cincuenta y Dos con Sesenta y Cinco Centavos ($ 3.913.952,65), conforme
Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios confeccionada

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR