Resolución N° 638 1° Sección: Legislación - Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 12 de Julio de 2017 |
| Emisor | Dirección general de arquitectura |
AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área Inspecciones y Certicacio-
nes a sus efectos.Fdo: Arq. RICARDO ROGNONI, DIRECTOR GENERAL
DE ARQUITECTURA
ANEXO: 649
Resolución N° 691
Córdoba, 21 de setiembre de 2015.-
EXPEDIENTE Nº 0047-015935/2011.-
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación las Ac-
tas de Recepción Provisional Parcial de fs. 288 y Provisional Total de fs.
289 de la Obra: “Demolición, Reparación y ampliación del edicio de la ES-
CUELA BANDERA ARGENTINA, ubicada en Calle Fernando Casado N°
2118 – B° Santa Isabel (1° Sección) – Ciudad de Córdoba – Departamento
Capital”, suscriptos con la contratista de los mismos, la rma, JUAN PABLO
MARTINAZZO, ad- referéndum de Autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
Que en folios únicos N° 275; 276; 277; 278; 281; 282; 283; 285 y 292,
obran actuaciones relacionadas a la Obra principal, Redeterminaciones de
Precios, Ampliación de Plazos y Trabajos Adicionales de la misma;
Que a fs. 288 se corre agregada Acta de Recepción Provisional Parcial
de fecha 05/09/2013, aclarando que la obra de Referencia se encuentra
con un avance del 99,86%, destacándo además, que el carácter de Parcial
obedece a que se encuentran en trámite Trabajos Adicionales a la obra
principal;
Que a fs. 289 se incorpora Acta de Recepción Provisional Total, labrada
con fecha 30/04/15, la que es labrada sin consignar observaciones;
Que a fs. 290, la Jefatura del Área de Programas y Descentralización
produce informe de plazos del que surge que existe una mora en la ejecu-
ción de los trabajos de 608 días, debido a la demora en la realización de
los trabajos adicionales a la Obra, lo que se considera en primera instan-
cia, sean justicados;
Que a fs. 294 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
574/2015 expresando que atento las constancias de autos, lo establecido
por el Art. 51, 52, corr. y conc. De la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo
dispuesto por Art. 103 Ley 9086 y los Arts. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77,
puede el Señor Director General, en virtud de las facultades conferidas
por Decreto N° 534/15, emitir Acto Administrativo aprobando el Acta de
Recepción parcial de fs. 288 y Acta de Recepción Provisional Total de fs.
289, justicando la mora en virtud del informe mencionado y ordenando
en consecuencia se proceda a la devolución de garantía por ejecución de
contrato conforme lo establecido en el P.P.C.
Que a fs. 296/313, corre agregado relevamiento fotográco, requerido
por la Autoridad;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de la Obra:
“Demolición, Reparación y ampliación del edicio de la ESCUELA BANDE-
RA ARGENTINA, ubicada en Calle Fernando Casado N° 2118 – B° Santa
Isabel (1° Sección) – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, y conse-
cuentemente APROBAR las Actas de Recepción Provisional Parcial de fs.
288 y Provisional Total de fs. 289, las que a los efectos pertinentes forman
parte de la presente Resolución como Anexo I y II respectivamente, como
así también DEVOLVER al contratista de la misma, la rma JUAN PABLO
MARTINAZZO, la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente
constituida, conforme las razones expresadas en considerando que se dan
por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Ocial y previa intervención de la Dirección de Administración del Minis-
terio de Infraestructura, PASE a la Unidad Coordinadora Interministerial, a
sus efectos.- Fdo: Arq. RICARDO ROGNONI, DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA
ANEXO: 691
Resolución N° 638
Córdoba, 4 de setiembre de 2015.-
EXPEDIENTE Nº 0047-003758/2014.-
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta
de Recepción Provisional de fs. 143 con fecha 05 de junio de 2015, de los
trabajos: “Reparación, limpieza e impermeabilización de techos y cambio
de losetas en el edicio de la ESTACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS DE
CÓRDOBA, ubicada en Bv. Juan Domingo Perón N° 380 – B° Nueva Cór-
doba – CÓRDOBA – Departamento Capital”, suscripta con la Contratista de
los mismos, la Empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., ad-referéndum de
la autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 145 la Inspección actuante produce informe de plazos del
que surge que la obra ha sido ejecutada dentro de los plazos contractuales
previstos, criterio que resulta compartido por la Jefatura de Área Inspeccio-
nes y Certicaciones a fs. 146 quien propicia la continuidad del trámite de
aprobación de Acta;
QUE a fs. 147 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
639/2015, expresando que atento las constancias de autos, lo establecido
por los arts. 51 y 52 de c. y c. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo
dispuesto por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las facultades con-
feridas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General, dictar
Resolución aprobando el Acta de fs. 143 y ordenando en consecuencia se
proceda a la devolución de garantía por Ejecución de Contrato conforme lo
establecido en el PPC;
ATENTO ELLO;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 143 de
los trabajos: “Reparación, limpieza e impermeabilización de techos y cam-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba