Resolución N° 61 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 13 de Abril de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 9 de Marzo de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

6

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 77

CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA

PROVINCIAL Nº S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN -

AUTOPISTA”, por la suma total de Pesos Cincuenta y Nueve

Millones Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta con

Seis Centavos ($ 59.042.950,06), conforme el Formulario de Aceptación

de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 4 de febrero del

2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente,

señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I com-

puesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente

instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos

Cincuenta y Nueve Millones Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuen-

ta con Seis Centavos ($ 59.042.950,06), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad

– Nota de Pedido Nº 2022/000105, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa

511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 61

Córdoba, 09 de marzo de 2022

Expediente Nº 0045-022609/2020/A16.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 4,

por las variaciones de costos vericadas en el mes de noviembre del 2021,

en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA

RED SECUNDARIA S-136 – PROG.3150 A LA PROG.18550 – JESÚS

MARÍA – CAÑADA DE LUQUE- DEPARTAMENTO COLÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de

conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario

N° 750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y

Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Com-

pras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación com-

plementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de

la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su

contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 009/2021 de fecha 27 de ene-

ro del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Ca-

minero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 04 de marzo del

mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 150 días a contar desde

la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha

3 de mayo del 2021.

Que, por Resolución Nº 424/2021 se aprobó una ampliación de pla-

zo de obra por noventa (90) días, jándose como nueva fecha de venci-

miento el día 28 de enero del 2022. Asimismo, por Resolución Ministerial

N° 377/2021 se aprobó la Segunda y Tercera Adecuación Provisoria de

Precios por variación de Costos correspondientes a los meses de junio y

agosto del 2021.

Que obra en autos la Solicitud Adecuación Provisoria realizada por el

Consorcio Caminero Único, con fecha 9 de noviembre de 2021.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a sus similares titulados “Adecuación Provisoria

– Obra Faltante a Ejecutar – Noviembre/2021” y “Resumen Medición Men-

sual Nº 006-0 correspondiente al Periodo Oct-2021”, de los cuales surge

que los cálculos se hayan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto

N° 800/2016 y que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico ejecutado

de la obra era del 88,20%, y que la variación al mes de Noviembre/2021

alcanzó un 6,73% lo que representa económicamente un incremento de

$ 777.040,14 (Ajuste redondeo POP $ 0,01). En consecuencia, el nuevo

costo del presupuesto total de la obra es de $ 109.822.002,73.

Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Con-

sorcio Caminero Único, por la que acepta la cuarta Adecuación Provisoria

de Precios por las variaciones de costos vericada en el mes de noviem-

bre del 2021, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, confor-

me lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016. Asimismo,

la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas ha incorporado

“Nota Aclaratoria Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de

Precios Noviembre/2021”, indicando que “En el Formulario de Aceptación

(Formulario de Adhesión) de la Adecuación de Precios Provisoria del mes

de noviembre 2021, por error involuntario de tipeo en el título del mismo se

indicó la Aceptación de Adecuación Provisoria Nº 5 cuando debería hacer-

se indicado Aceptación de Adecuación Provisoria Nº 4”.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°

2022/000090 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 62/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dicado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministe-

rial Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una variación en los precios

ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por

ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede proce-

derse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo