Resolución N° 49 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Julio de 2018
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
• Fecha de la disposición: 2 de Marzo de 2018

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

10

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 77

CORDOBA, (R.A.) MARTES 24 DE ABRIL DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

resulta de imperiosa necesidad por cuanto habilitará el acceso al edicio

en cualquier época del año.

Que dicho funcionario destaca que resulta indubitable la función esencial y

el carácter indispensable de la obra de que se trata para el buen funciona-

miento de la obra principal, no habiendo podido preverse en el proyecto ori-

ginal ni incluirse en el contrato celebrado oportunamente y considera con-

veniente la contratación de la empresa adjudicataria de la obra principal.

Que se ha incorporado en autos nota del señor Intendente Municipal de

San José de la Dormida, Presupuesto, Plano, Memoria Descriptiva y docu-

mentación presentada por la Empresa SADIC S.A.

Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura inter-

viene en autos vericando los cálculos de los trabajos complementarios y

adicionales, los que ascienden a la suma total de $ 12.197.193,62.

Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota de

Pedido Nº 2018/000001, a n de atender la erogación que lo gestionado

implica.

Que se adjunta en autos el correspondiente Certicado de Habilitación

para Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras,

conforme las previsiones del Decreto N° 809/96 y sus modicatorios.

Que obra Dictamen N° 25/2018 del Departamento Jurídico de este Ministe-

rio en el que se expresa que los trabajos complementarios propiciados en

autos encuadran en las previsiones del artículo 7 – inciso b) – acápite 5 de

la Ley de Obras Públicas N° 8614, modicada por Ley Nº 10417 y conforme

las disposiciones de la Ley Nº 10220, puede dictarse el acto administrativo

correspondiente.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el

Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 25/2018 y en uso de

sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos complementarios

necesarios de efectuar en el Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyec-

to de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las Insta-

laciones, incluido Ascensor y la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN

NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA –

DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa

SADIC S.A. (CUIT: 30-70339866-5), contratista de la obra principal, por la

suma de Pesos Doce Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Noventa

y Tres con Sesenta y Dos Centavos ($ 12.197.193,62), consistentes en los

trabajos detallados en la Memoria Descriptiva Nexo Vial que como Anexo

I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante el pre-

sente instrumento legal, estableciéndose un plazo de ejecución de obra de

sesenta (60) días.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Doce

Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Noventa y Tres con Sesenta y

Dos Centavos ($ 12.197.193,62), conforme lo indica la Dirección General

de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad -

Nota de Pedido Nº 2018/000001, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa

506-004, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de

Costos 002499 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el

respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los

recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la Addenda

correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase a la Secretaría de

Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

Resolución N° 49

Córdoba, 02 de marzo de 2018

VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia

por Resolución Nº 085/2018, la contratación por Compulsa Abreviada del:

“Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instala-

ción Eléctrica, Sanitaria, Gas, Servicio contra Incendio e Instalación So-

lar Térmica y la ejecución de la Obra: Construcción de Vestuarios Local y

Visitante, Sanitarios para ambos sexos y Sanitarios para Discapacitados

para la actividad de Competición del Complejo de Paddle, Tenis, Jockey y

Atletismo en el Predio del “ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES”, ubicado

en Av. Ramón J. Cárcano S/Nº - Bº Chateau Carreras – LOCALIDAD DE

CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con la Empresa CONSTRUC-

TORA SAN CARLOS S.R.L., por la suma de

$ 7.693.636,01.

Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Jurisdicción Planicación y Pro-

yectos de la Secretaría de Arquitectura incorpora en autos Croquis de Ubi-

cación, Informe de la Situación Actual, Secuencia Fotográca, Memorias

Descriptivas de Arquitectura, de Estructura Resistente, de Instalación Eléc-

trica, de Instalación Sanitaria, de Instalación de Gas, de Servicio contra

Incendio, de Instalación Solar Térmica, Planos, Pliegos Particulares de Es-

pecicaciones Técnicas Informe de Dominio, Pliego Particular de Condicio-

nes con sus Anexos que rigen la presente contratación, como así también

Presupuesto Ocial por la suma de $ 6.571.664,00, a valores del mes de

junio de 2017, con un plazo de ejecución de doscientos (200) días.

Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres (3) r-

mas, a saber: L-HUESPE S.R.L., CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L.

Y CRIVIFA S.A., dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8

de la Ley Nº 8.614, modicada por Ley Nº 10.417.

Que obra en autos Acta de Apertura de las propuestas a la Compulsa

Abreviada Nº 39/2017 e Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas,

conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Anexo II al De-

creto N° 1.823/2016, en el que se indica que la propuesta de la Empresa

CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. por la suma de $ 7.693.636,01,