Resolución N° 49 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Julio de 2017
• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 17 de Marzo de 2017

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

6

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 76

CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

to contractual y ascendiendo el monto total del contrato a la suma de $

206.932.469,51.

Que se advierte de la documentación referente a la modicación pro-

piciada en autos, que el plazo de ejecución de obra se prevé en ciento

ochenta (180) días, llevando la fecha de término de los trabajos al 15 de

diciembre de 2017.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2017/000140, en cumplimiento a lo establecido

por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certicado de Habilitación

para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras

(artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).

Que obra Dictamen Nº 709/2016 del Departamento Jurídico de este

Ministerio en el que se expresa que, atento a las constancias obrantes en

autos y antecedentes de hechos y derecho esgrimidos en los informes téc-

nicos agregados, considera que los trabajos modicatorios que se propi-

cian, encuentran su anclaje jurídico en las previsiones de los artículos 40 y

41 de la Ley de Obras Públicas 8614, toda vez que los mismos representan

el 30% del contrato original, no superando el porcentaje establecido para la

especie.

Que asimismo maniesta que, en virtud de lo establecido en la Ley Nº

10.220, conforme criterio sentado por Fiscalía de Estado por tratarse de

Recursos Afectados y lo informado por el señor Presidente de la Dirección

Provincial de Vialidad, puede aprobarse y adjudicarse la modicación de

obra propiciada, a la Empresa ARC S.R.L., PABLO AUGUSTO FEDERICO

– THEBA S.R.L. - CORBE S.R.L. – U.T.E., debiendo la misma cumplimen-

tar con la instrumentación de la extensión de la garantía correspondiente.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 709/2016 y en

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1 correspon-

diente a la Obra: “OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVIN-

CIAL E-52 – TRAMO: LA TORDILLA – LA PARA (RUTA PROVINCIAL N°

17) – 1° SECCIÓN: LA TORDILLA – INTERSECCIÓN ACCESO A TORO

PUJIO – DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO – SAN JUSTO” y conse-

cuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de la misma a la Empresa ARC

S.R.L. – PABLO AUGUSTO FEDERICO – THEBA S.R.L. – CORBE S.R.L.

– U.T.E., contratista de la obra principal, conforme Planilla comparativa que

como Anexo I, compuesto de una (1) foja, integra el presente instrumento

legal, por la suma de Pesos Cuarenta y Seis Millones Novecientos Noventa

Mil Quinientos Veintitrés con Cincuenta y Un Centavos ($ 46.990.523,51),

que representa un incremento del 29,38% con respecto a valores del con-

trato original y ascendiendo el nuevo monto de la obra a la suma de Pesos

Doscientos Seis Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Se-

senta y Nueve con Cincuenta y Un Centavos ($ 206.932.469,51).

Artículo 2º.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de ciento

ochenta (180) días, llevando la fecha de término de los trabajos al día 15

de diciembre de 2017.

Artículo 3º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inver-

siones obrantes en autos.

Artículo 4º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa

ARC S.R.L. – PABLO AUGUSTO FEDERICO – THEBA S.R.L. – CORBE

S.R.L. – U.T.E., para la ejecución de los trabajos de que se trata en los tér-

minos de su presentación y la renuncia a los gastos improductivos, gastos

generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corres-

ponder por la instrumentación, tramitación y/o ejecución de la presente

modicación de obra y de la Ampliación de Plazo solicitado.

Artículo 5º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos

Cuarenta y Seis Millones Novecientos Noventa Mil Quinientos Veintitrés

con Cincuenta y Un Centavos ($ 46.990.523,51), conforme lo indica el De-

partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-

dad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2017/000140,

con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0411 del P.V.

Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial

de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la

contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción

establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley

de la Enmienda de Contrato por Modicación de Obra.

Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial,

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Anexo: https://goo.gl/gfm5sU

Resolución N° 49

Córdoba, 17 de marzo de 2017

Expediente Nº 0045-017311/2015 (Cuerpos I al VIII).-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia por Resolución Nº 00060/2017, se aprueben la Modicación de Obra Nº

1 y las Obras Complementarias correspondientes a la Obra: “OBRAS DE

PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CON-

TRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA – REGIÓN I”, a cargo de la empresa VIAL RG S.A.,

por la suma total de $ 56.704.253,82.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1156/2015 se adjudicaron los trabajos de referen-

cia a la citada empresa, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 31

de marzo de 2016 y el Acta de Replanteo el día 12 de abril de 2016.

Que obran en autos Memoria Descriptiva que expresa las razones

que fundamentan la presente Modicación de Obra N° 1 y la ejecución de

Obras Complementarias.

Que el Departamento I Obras de la Dirección Provincial de Vialidad

acompaña documentación Técnica compuesta por: Convenio Especíco

con UTN y UNC; Informe Técnico, Addenda 01 a Informe Técnico; Pliego

Particular Complementario de Condiciones Nº 1; Pliego Particular Com-