Resolución N° 455 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 3 de Diciembre de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 19 de Octubre de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 250
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 455
Córdoba, 19 de Octubre de 2021
EXPEDIENTE Nº 0047-000109/2021.-
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 024/2021, efectuada el día 01.10.2021, para
contratar la ejecución de la Obra: “Traslado, armado y desarmado de la
Estructura Soporte del Árbol de Navidad Año 2021, ubicado en Av. Poeta
Lugones N° 441 - Barrio Nueva Córdoba – Loc. Córdoba -Dpto. Capital”, con
un Presupuesto Ocial de $1.125.030,00.
Y CONSIDERANDO:
QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar para
el armado y desarmado de la estructura soporte del árbol de Navidad en el
Faro del Bicentenario ubicado en Barrio Nueva Córdoba de esta Ciudad.
QUE a fs. 02/08 corre agregada la documentación técnica elaborada
por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, para la contrata-
ción de la obra descripta, consistente en: Cartel de Obra, Memoria – Pliego,
Imágenes del Proyecto, Plano de Intervención y Presupuesto Ocial por la
suma total de Pesos Un Millón Ciento Veinticinco Mil Treinta ($ 1.125.030,00),
previéndose un plazo de ejecución de obra en TREINTA (30) días.
QUE a fs. 10/32 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones
base de la presente compulsa abreviada, obrando a fs. 36 el Documento
Contable oportunamente elaborado a nivel de afectación preventiva del
gasto, conforme el monto del Presupuesto Ocial, en los términos del Art.
13º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.
QUE a fs. 34 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica
confeccionada por el área de Costos a los nes prescriptos por el Art. 4 Inc.
b) del Anexo I al Decreto 800/16.
QUE a fs. 37/38 corren agregadas constancias de las invitaciones
electrónicas cursadas en fecha 29.09.2021 a tres (3) rmas del medio,
habiéndose receptado las propuestas que da cuenta el Acta de Apertura de
Ofertas obrante a fs. 106, correspondientes a las Empresas: V&A S.A.S.,
L-HUESPE S.R.L., e ÍCARO S.A.
QUE a fs. 113 se agrega informe relacionado al dominio del inmueble
objeto de intervención, en cumplimiento de lo dispuesto por Art. 3° de la
Ley N° 8614.
QUE a fs. 110/111, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio
de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 109, en base a la Reso-
lución N° 067/21 (fs. 107/108).
QUE maniesta esa Comisión de Estudio de Ofertas, que la totalidad de
los oferentes acreditan haber acompañado la documentación relacionada
con los requisitos esenciales previstos en el Art. 10° del Pliego Particular de
Condiciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente proce-
dimiento de selección, al igual que los restantes requerimientos estipulados
en el citado artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para
obligarse contractualmente con la Administración Pública Provincial.
QUE conforme a lo expuesto, se procedió a comparar las tres (3) pro-
puestas presentadas y válidamente admitidas con el Presupuesto Ocial
oportunamente elaborado:
Oferente: 1) V&A S.A.S. – Oferta: $ 1.347.785,94 – Variación s/ Presupuesto
Ocial: +19.80% - Requisitos Legales: Cumple – Requisitos Técnicos: Cumple
Oferente: 2) L-HUESPE S.R.L. – Oferta: $ 1.406.287,50 – Variación s/ Pre-
supuesto Ocial: +25.00% - Requisitos Legales: Cumple – Requisitos Téc-
nicos: Cumple
Oferente: 3) ÍCARO S.A. – Oferta: $ 1.417.537,80 – Variación s/ Presupuesto
Ocial: +26.00% - Requisitos Legales: Cumple – Requisitos Técnicos: Cumple
QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la Pro-
ponente N° 1 V&A S.A.S., resulta ser el más conveniente en los términos del
Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando un porcentaje del
19,80% por encima del Presupuesto Ocial, por lo que la oferta se considera
razonable económicamente, tomando en consideración que el Presupuesto se
elaboró con valores correspondientes al mes de Julio/2021 habiendo tenido
lugar la apertura de ofertas en el mes de Octubre/2021.
QUE del análisis técnico, maniesta la Comisión de Estudios de Ofer-
ta que las proponentes acreditan contar con capacidad técnica para los
trabajos de esta contratación, en los términos del art. 14 del Pliego y con-
forme surge de la Declaración de Obras para el Registro de Antecedentes
Técnicos del Registro Ocial de Proveedores y Contratistas del Estado.
Asimismo, da cuenta que se desprende de la Constancia de habilitación y
determinación de la capacidad expedida por el Registro de Constructores
de Obra Pública, los oferentes Proponente N° 1 V&A S.A.S., Proponente N°
2 L-HUESPE S.R.L. y Proponente N° 3 ÍCARO S.A., acreditan contar con
capacidad Económica - Financiera en comparación con el Presupuesto
Ocial para la ejecución de la obra objeto de la presente contratación.
QUE de conformidad con los referidos análisis, efectuado a tenor de lo
dispuesto en el Art. 13 del Pliego Particular, como así también de la docu-
mentación obrante en autos, es criterio de dicha Comisión que la propues-
ta formulada al presente proceso de selección por la proponente N° 1 V&A
S.A.S., resulta ser la más ventajosa, por lo tanto recomienda, ADJUDICAR
al citado proponente, la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su
oferta la más ventajosa y con sustento en las disposiciones del Art. 4° Qua-
ter de la Ley de Obras Públicas N° 8614, ascendiendo su oferta económica
a la suma de pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos
Ochenta y Cinco con noventa y cuatro centavos ($ 1.347.785,94).
QUE obra a fs. 112 el Documento Contable identicado como Nota de
Pedido Nº 2021/000401, afectándose la suma de pesos Un Millón Trescien-
tos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Cinco con noventa y cuatro
centavos ($ 1.347.785,94), con cargo al presente Ejercicio Presupuestario
Vigente Año 2021.
QUE se expide a fs. 115/116 el área Legales de esta Secretaría, mediante
Dictamen N° 445/21, expresando que atento a lo dispuesto por el Art. 4 y 8 de la
Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por V&A S.A.S., lo establecido en
el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus modicaciones y lo prescripto por el Art.
41 de la Ley N° 10.723, que establece los Índices de Contratación dispuestos
para el período 2021, surge en consecuencia, que puede esta Secretaría dictar
Resolución adjudicando la ejecución de los trabajos de que se trata a la empre-
sa V&A S.A.S. cuya propuesta asciende a la suma de $1.347.785,94 monto que
representa un porcentaje del 19,80% por encima del Presupuesto Ocial y cuyo
plazo de ejecución es de TREINTA (30) días.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 024/21 efectuada el 01 de octubre de 2021 para contratar
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba