Resolución N° 45 - Letra:D 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 15 de Marzo de 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 13 de Marzo de 2023 |
4
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
7
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 51
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Resolución N° 45 - Letra:D
Córdoba, 13 de marzo de 2023
Expediente Digital N° 0047-001135/2023.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura depen-
diente de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de
Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2023, de la
obra N° 5944: “Reparación Puesta En Valor Y Pintura General De La Fuente De
Ingreso Al Centro Cívico Del Bicentenario Barrio General Paz - Loc. Córdoba -
Dpto. Capital”, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.
Y CONSIDERANDO:
Que se insta el presente pedido a los nes de incorporar en el refe-
rido Plan, la obra que se describe en la nota obrante en autos, ya que al
momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2023 no fue indi-
vidualizada, “…habiendo expuesto autoridades de la Secretaría General
de Gobernación de la Provincia, la necesidad de contratación de dichos
trabajos para la concreción de la obra descripta…”, solicitando además,
sea afectada presupuestariamente “…en forma total en el corriente año
2023…”, en razón del plazo de ejecución con que cuenta la misma.
Que la Dirección General de Administración de este Ministerio expresa que
la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejerci-
cio Presupuestario - Año 2023, en el “Programa 506-011”, incorporando Plani-
lla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando que los mismos serán
compensados con los créditos asignados a la jurisdicción de este Ministerio.
Asimismo, aclara que los programas presupuestarios involucrados poseen una
obra nominada “Obras de Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.
Que obra Dictamen N° 2023/00000046 de la Dirección General de Asun-
tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constan-
cias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley
Nº 9.086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unicado del Sistema Integrado
de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº
3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finan-
zas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
2023/00000046 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS
PÚBLICAS - AÑO 2023 – “Programa 506-011” de la obra N° 5944: “Re-
paración Puesta En Valor Y Pintura General De La Fuente De Ingreso Al
Centro Cívico Del Bicentenario Barrio General Paz - Loc. Córdoba - Dpto.
Capital”, conforme planilla que como Anexo I compuesta de una (1) foja, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-
nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e
Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO
Resolución N° 46 - Letra:D
Córdoba, 13 de marzo de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023776/2022/A12.-
VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de
los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL
N° 10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES – LONGITUD:
17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, por
Resolución Ministerial Nº 226/2022, suscribiéndose el pertinente contrato
el día 19 de septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de obra
de 360 días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Re-
planteo confeccionada con fecha 23 de septiembre de 2022.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 esta-
blece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certicado de
obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, medición
y certicación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.
Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que
“…En todo certicado de pago de obra de construcción se descontará del
cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el
fondo de reparos según se determinen en los pliegos respectivos. En los
casos de pago diferido, la autoridad competente determinará la necesidad
de formarlo y el monto del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por los
demás medios y modos previstos en el Artículo 22, previa aceptación de la
autoridad competente…”.
Que el Presidente del Consorcio Caminero Único solicita la sustitución
anticipada del fondo de reparo con fecha 22 de febrero del 2023, acom-
pañando en autos “POLIZA DE SEGURO DE CAUCION SUSTITUCIÓN
FONDOS DE REPARO OBRA PÚBLICA” N° 1.192.195 y Suplemento, con
vigencia desde las 0 horas del día 17 de febrero del 2023, “…hasta la extin-
ción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”, emitida por
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, CUIT
N° 30-51891934-9 por un monto de Pesos Cuarenta y Nueve Millones ($
49.000.000,00), en relación a la obra de referencia, constituyendo el asegu-
rador domicilio legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio
a la jurisdicción del domicilio del asegurado. Asimismo, se consigna que el
asegurado es el “MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE
VIALIDAD - CONSORCIO CAMINERO UNICO - CUIT N° 30716487667”.
Que según constancias del Portal de Obras Públicas – POP la obra de
que se trata registra un avance acumulado del 17,21%, conforme “MEDI-
CIÓN MENSUAL Nº 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENE-2023”.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000040 de la Dirección General de
Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la
constancias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de
Obras Públicas N° 8.614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba