Resolución N° 441 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 21 de Febrero de 2017
• Emisor: Secretaría de Arquitectura
• Fecha de la disposición: 12 de Julio de 2016

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

9

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 170

CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 10 la División Certicaciones, produce informe manifestando que

correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución alu-

dida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;

QUE a fs. 11 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 347/2016

expresando que, atento las constancias de autos, lo establecido en los

art. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el art. 107 del P.G.C

(Decreto Nº 4758/77), puede el Señor Secretario de Arquitectura dictar Re-

solución autorizando la sustitución de que se trata de la Obra tramitada

por Expte. N° 0047-004778/2015, hasta el monto propuesto y facultando

a División Certicaciones a emitir los Certicados correspondientes, de-

biendo reservarse lo originales de la Póliza e incorporar al presente copia

autenticada de la misma.

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E

ARTICULO 1*: AUTORIZAR a la Empresa DOS SOLES S.R.L. a Sus-

tituir el Fondo de Reparo de la obra: “ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL

FARO DEL BICENTENARIO, ubicado en Av. Poeta Lugones s/N° – Córdo-

ba – Departamento Capital”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía

de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 182086 y endoso N° 1 (fs. 3/4 y

6/7), expedida por ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,

hasta la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUA-

TRO ($95.124,oo.-), debiéndose reservar en el área que corresponda, el

original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE, tome razón el Honorable Tribunal

de Cuentas, notifíquese, Publíquese al Boletín Ocial, dese copia a la

División Certicaciones previa intervención de la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE

a la Jefatura de Área Inspecciones y Certicaciones.-

FDO. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 441

Córdoba, 12 de Julio de 2016

EXPEDIENTE Nº 0451-000596/2012.-

VISTO

este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Re-

cepción Provisional y Denitiva de fs. 66 de los trabajos: “Reparaciones

Generales en el edicio de la Escuela “COMBATE DE SAN LORENZO”,

ubicada en Zona Rural Campo Mendoza de la localidad de Saturnino Las-

piur – Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, suscripta el 2 de

Junio de 2016 con la contratista de los mismos, la Intendencia Municipal de

la mencionada Localidad, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum de

autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs.69/70 la inspección actuante informa que realizó una inspección

ocular al Establecimiento y constató la nalización de los trabajos, por lo

que se procede a la confección del Acta de Recepción Provisional y Deni-

tiva y solicita Justicación de mora;

Que a fs. 71, la Jefatura del Área de Inspecciones y Certicaciones, pro-

duce informe de plazos, informando que existe una mora en la ejecución

de los trabajos, motivada la misma a la demora en el pago del Certicado

Final y que la contratista es una entidad sin nes de lucro, por lo que debe-

rá justicarse la misma y proceder a la aprobación del Acta de Recepción

Provisional y Denitiva;

Que a fs. 72 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 398/2016,

expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto por la Ley N°

7057 y la remisión que la misma efectúa a la Legislación de Obras Públicas

en su art. 11, las disposiciones de los arts. 51 y 52 c. y c. de la Ley de Obras

Públicas N° 8614, y las facultades conferidas por el Decreto N° 2000/15,

puede el Señor Secretario de Arquitectura de compartir el criterio susten-

tado dictar Resolución justicando la mora sobre la base de lo informado a

fs.71, aprobando el Acta de fs. 66;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los tra-

bajos de: “Reparaciones Generales en el edicio de la Escuela “COMBATE

DE SAN LORENZO”, ubicada en Zona Rural Campo Mendoza de la loca-

lidad de Saturnino Laspiur – Departamento San Justo – Provincia de Cór-

doba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y

Denitiva obrante a fs. 66 suscripta con la contratista de los mismos la IN-

TENDENCIA MUNICIPAL de la mencionada localidad la que a los efectos

pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme

las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en

esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el

Boletín Ocial y PASE al Área de Inspecciones y Certicaciones a sus

efectos.-

FDO. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Anexo: http://goo.gl/Eq7hHB

Resolución N° 442

Córdoba, 12 de Julio de 2016

EXPEDIENTE N* 0051-003551/2014 – REFERENTE Nº 3.-

VISTO

este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 27 de Junio de

2016, la Empresa INGENIERIA CONSTRUCTORA S.R.L., Contratista de

la Obra: “REFUNCIONALIZACION 1° PISO del “EX HOSPITAL DE NIÑOS

(PABELLON MINETTI)”, ubicado en Calle Entre Ríos esquina Bv. Juan D.

Perón – Localidad CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita susti-

tuir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro.

1.019.770 (fs. 3/4), expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de $ 160.370,oo.-;