Resolución N° 440 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor28 de Enero de 2022
EmisorMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Fecha de la disposición29 de Diciembre de 2021
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 28 DE ENERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
dicado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial
Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una variación en los precios pon-
derados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento
(5%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la
aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-
mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que
existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 492/2021 y en uso de sus atribuciones
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios
por variaciones de costos producidas en el mes de septiembre del 2021,
de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE CA-
MINO DE LA RED SECUNDARIA S-372 – TRAMO: RUTA NACIONAL N°
36 – CORRALITO – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA, por la suma to-
tal de Pesos Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocien-
tos Cincuenta y Seis con Veintiocho Centavos ($ 8.658.456,28), conforme
el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto
con fecha 16 de noviembre del 2021, por el Consorcio Caminero Único, re-
presentado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la
obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Seis con Veintiocho Centavos ($ 8.658.456,28), conforme lo
indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Do-
cumento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000580, de acuerdo al
siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros, Importe Futuro Año 2022 $ 8.658.456,28.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 440
Córdoba, 29 de diciembre de 2021
Expediente N° 0047-008642/2020/R8.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 030/2021, la aprobación del Acta de Aceptación de Ade-
cuación Provisoria de Precios Nº 1 por la variación de costos vericada
en el mes de enero de 2021, en la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en
calle Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Depar-
tamento Capital – Provincia de Córdoba”, suscripta con fecha 8 de febrero
de 2021, por el Director General de Obras de la citada Secretaría y el Socio
Gerente de la Empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-
visiones del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018,
disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Minister io de Vi-
vienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 37 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que por Resolución Nº 234 de este Ministerio, de fecha 11 de diciem-
bre de 2020, se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a
la Empresa TETRA S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra
Pública el día 14 de enero de 2021 y el Acta de Replanteo el día 27 de
enero de 2021.
Que mediante nota de fecha 26 de enero de 2021, la mencionada con-
tratista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de Precios
de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos co-
rrespondientes.
Que obran en autos informes producidos por el Área Programas de
Emergencias y División Certicaciones, ambos de la Secretaría de Arqui-
tectura, en los cuales se indican plazos de obra y que se ha confeccionado
Certicado extraordinario de pago a cuenta.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se pro-
cedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº
800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por la
redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de
adecuación provisoria el mes de enero de 2021, la variación de referencia
del 9,49%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% ascien-
de a la suma de $ 6.257.994,01 y el correspondiente a la Adecuación
Denitiva al 5% es de $ 329.786,73, ascendiendo el nuevo costo del
presupuesto total de obra a la suma de $ 70.328.214,44.
Que concluye en denitiva, que los cálculos practicados se hallan en
consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución
Ministerial Nº 223/2016, Ley Provincial Nº 10.411 y Decreto Nº 259/2017,
contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32,
artículo 215 del Código Tr ibutario Provincial.
Que consta Visto Bueno de la Subsecretaría de Administración de
este Ministerio, a los cálculos efectuados en estas actuaciones.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria, suscripta por el Director General de Obras de la Secretaría de
Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa TETRA S.R.L., por la cual
la contratista acepta la primera Adecuación Provisoria de Precios por las
variaciones de costos vericadas en el mes de enero de 2021, habiendo
renunciado a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14
del Anexo I al Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000064
que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR