Resolución N° 426 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Diciembre de 2021
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 16 de Diciembre de 2021

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

6

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 264

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

($ 15.000.000,00), hasta cubrir dicho monto, debiéndose reservarse en la

Unidad Ejecutora, el original de la Póliza aludida.

Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certi-

cados correspondientes según la normativa citada.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Viali-

dad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este

Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en

el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Regla-

mentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 426

Córdoba, 16 de diciembre de 2021

Expediente Nº 0045-023016/2021/A5.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y

del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:

“MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-330 - TRAMO:

RUTA NACIONAL N° 7 - TRES COLONIAS - PUESTO BLANCO”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

Resolución Ministerial N° 194/2021 de fecha 9 de junio, suscribiéndose el

contrato de obra con fecha 5 de julio y el acta de replanteo total confeccio-

nada con fecha 19 de julio, todos del corriente año. Asimismo, el plazo de

ejecución de la obra se estableció en 150 días a contar desde la fecha del

Acta de Replanteo (Punto II.1.10 del Legajo Único para Contratación obran-

te en POP); y el avance real acumulado al mes de noviembre de 2021 es

del 86,77%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL

N° 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV - 2021” y “MEDICIÓN

MENSUAL N° 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV – 2021”.

Que por Nota de Pedido N° 3 de fecha 28 de octubre del 2021, la

contratista solicita la ampliación de plazo de 30 días y reformulación del

Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo renunciado expresamente

a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos,

como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tra-

mitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de

inversión, conforme archivo titulado “Nota de Conformidad por Ampliación

de Plazo”.

Que se incorpora “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva

de Inversión”, donde se detallan los motivos que justican la solicitud de

que se trata, debido a “…Lluvias los días 4, 5, 7, 8, 20 de Septiembre y 13,

14, 21 y 22 de Octubre, sumado a sus correspondientes anegamientos…”

y “…Demora por imprevistos por falta de entrega de materiales, debido a

gran cantidad de otras obras en la zona y de obras en zona de descarga

del Ferrocarril…”.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 02, contando con el

visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “Informe Resu-

men de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

Que obra Dictamen Nº 532/2021 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las

constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los

organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo esta-

blecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Con-

diciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77), con las observaciones

allí formuladas, que son de carácter formal y no impiden la prosecución del

trámite.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 532/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por treinta (30) días

en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED SE-

CUNDARIA S–330 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 7 – TRES COLONIAS

– PUESTO BLANCO”, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, ján-

dose como nueva fecha de vencimiento el día 15 de enero del 2022.

Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión correspondientes a la obra mencionada en el artículo anterior, confor-

me planilla que, como anexo I, compuesto de una (1) foja útil forma parte

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO