Resolución N° 424 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor23 de Diciembre de 2021
EmisorMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Fecha de la disposición14 de Diciembre de 2021
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 264
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
2023”, indicándose que para la nanciación mencionada se tendrá en cuen-
ta la evolución del índice del costo de la construcción (ICC-Cba), publicado
por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba y que “El aporte
restante del valor total de la obra estará a cargo de la Provincia”.
Que consta conformidad del Fideicomiso para el Desarrollo Agrope-
cuario (FDA) para abonar los fondos correspondientes.
Que la Dirección General de Administración de este Ministerio ha agre-
gado Documento Contable – Nota de Pedido Nº 2021/000564, que certica
la reserva presupuestaria para hacer frente a la erogación que la gestión
demanda.
Que obra Dictamen Nº 486/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que lo propiciado en autos
encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 7º - inciso b) –
punto 4) de la Ley Nº 8.614, modicada por Ley Nº 10.417, artículo 2º de la
Ley Nº 10.546, artículo 2º de la Ley Nº 6.233 y Ley Nº 10.220.
Que dicha asesoría maniesta también que, conforme lo dispuesto
por Ley Nº 10.546, Decreto Nº 1.053/2018, Ley Nº 10.622, Resoluciones
Ministeriales Nº 250/2018 y Nº 100/2019 y competencias especícas de la
Unidad Ejecutora, entendiendo que dicha Unidad dentro de su competen-
cia especíca se ha expedido en relación a la documental técnica obrante
en autos y la conveniencia de contratar con el Consorcio Caminero Único
(artículo 4º - incisos c) y o) de la mencionada Resolución), considerando
que puede contratarse en forma directa con el mencionado Consorcio Ca-
minero en los términos propiciados.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 486/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el CONSORCIO CAMI-
NERO ÚNICO la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVIN-
CIAL T-236, T-323, S-362 Y S-511 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS ISLE-
TILLAS”, por la suma de Pesos Quinientos Trece Millones Setecientos Cuarenta
y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 513.742.480,00), a valores del mes de
septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de obra de dieciocho (18) me-
ses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma Pesos
Quinientos Trece Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos
Ochenta ($ 513.742.480,00), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota
de Pedido Nº 2021/000564, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50
Programa 511 - 000
Partida 12.06.00.00
Obras – Ejecución por Terceros P.V……………………. $ 51.374.248,00.
Presupuesto Futuro Año 2022……………….………….. $ 400.000.000,00.
Presupuesto Futuro Año 2023…………………………… $ 62.368.232,00.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, tome
conocimiento la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora
para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus
efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 424
Córdoba, 14 de diciembre de 2021
Expediente Nº 0045-022609/2020/A13.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y
del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:
“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA S-136 –
PROG.3150 A LA PROG.18550 – JESÚS MARÍA – CAÑADA DE LUQUE-
DEPARTAMENTO COLÓN”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electró-
nico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de confor-
midad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario
Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento
y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legisla-
ción complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la
existencia de un archivo titulado “índice, haciendo plena fe de su con-
tenido.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Camine-
ro Único, creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N°
1053/2018, por Resolución Ministerial N° 009/2021 de fecha 27 de
enero del 2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 4 de
marzo del 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha
3 de mayo del 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se
estableció en 150 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo,
habiéndose aprobado por Resolución N° 285/2021 una ampliación de
plazo por 30 días; y el avance real acumulado al mes de octubre de
2021 es del 88,20%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN
MENSUAL N° 006-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV - 2021”
y “MEDICIÓN MENSUAL N° 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIO-
DO OCT – 2021”.
Que por Nota de Pedido N° 11 de fecha 26 de noviembre del 2021,
la contratista solicita la ampliación de plazo de 30 días y reformulación
del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo renunciado expre-
samente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos
e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la ins-
trumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan
de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado “Nota de
Conformidad por Ampliación de Plazo”.
Que se incorpora “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y
Curva de Inversión”, donde se detallan los motivos que justifican la soli-
citud de que se trata, debido a “…la demora en la entrega de materiales
para la ejecución del ítem PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTA-
RILLAS DE CAÑOS D=1,00M…”, “…La concreción de la compra, fue
efectuada apenas definidas las modificaciones de las secciones por
parte de APRHI, pero la disponibilidad de dichos materiales en el mer-

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR