Resolución N° 42 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 3 de Julio de 2017 |
Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
Fecha de la disposición | 24 de Febrero de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
8
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Resolución N° 42
Córdoba, 24 de febrero de 2017
Expediente Nº 0045-016748/2013 (Cuerpos I al VII).-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-
picia por Resolución Nº 00059/2017, se apruebe la Modicación de Obra
Nº 1 y las Obras Complementarias correspondiente a la Obra: “DUPLICA-
CIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE – TRAMO: GENERAL
PAZ – ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RÍO CARNERO – DEPARTA-
MENTO: COLÓN”, a cargo de la empresa AFEMA S.A., por la suma de $
77.252.081,17.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1155/2015 se adjudicaron los trabajos de referen-
cia a la citada empresa, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 17
de marzo de 2016.
Que obran en autos Memoria Descriptiva que expresa las razones
que fundamentan la presente Modicación de Obra N° 1 y la ejecución de
Obras Complementarias.
Que el Departamento I Obras acompaña documentación Técnica com-
puesta por: Pliego Particular Complementario de Condiciones N° 1, Pliego
Particular Complementario de Especicaciones Técnicas N° 1, Cómputos
Métrico (Contrato Original + Modicación de Obra N° 1 + Obras Comple-
mentarias), Anexos de Cómputos, Cuadro Comparativo Modicación de
Obra N° 1, Presupuesto Modicación de Obra N° 1 y Obras Complemen-
tarias, Presupuesto de Modicación de Obra N° 1 y de las Obras Com-
plementarias, Curva de Inversiones, Conformidad de la contratista para
la ejecución de los trabajos de que se trata y renuncia a todos los gastos
improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro
que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y/o ejecución
de la presente modicación de obra y de su ampliación de plazo de ocho
(8) meses cuyo vencimiento opera el 18 de marzo de 2018, Análisis de
Precios, Antecedentes y Planos.
Que el Departamento I Obras expresa que eleva la documentación
correspondiente a la Modicación de Obra N° 1, toda vez que se hace
necesario ajustar cantidades de los sub-ítem principales y secundarios del
contrato original, generándose además sub-ítem principales nuevos, con
la nalidad de disponer de herramientas apropiadas para la atención de
trabajos especícos, que demandan importantes volúmenes de ejecución.
Que por otra par te, la citada área técnica enumera las obras comple-
mentarias que resultan necesarias llevar adelante a efectos de resultar im-
plementadas de manera complementaria y simultánea a los sub-ítems ya
existentes en la obra, posibilitándose de esta manera la ejecución y puesta
en servicio de la misma, en condiciones que garanticen el cumplimiento de
la función prevista, cual es la de ofrecer al usuario una circulación cómoda,
segura y económica.
Que asimismo, del referido informe surge que la presente Modicación
de Obra N° 1 asciende a la suma de $ 25.624.974,15, representando un
16,08% respecto al monto de la obra original y el presupuesto de las obras
complementarias alcanzan la suma de $ 51.627.107,02, ascendiendo el
nuevo presupuesto de la obra a $ 236.582.296,60.
Que se advier te de la documentación referente a la modicación pro-
piciada en autos, que el plazo de ejecución de obra se prevé en ocho (8)
meses, quedando como nueva fecha de nalización el día 18 de marzo de
2018.
Que se ha incorporado en autos los correspondientes Documentos
Contables - Notas de Pedido N° 2017/000006 y N° 2017/000007, en cum-
plimiento a lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el
Certicado de Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 23 correlativos y concordantes del Decre-
to N° 809/96).
Que obra Dictamen Nº 32/2017 del Departamento Jurídico de este Mi-
nisterio en el que se expresa que entiende, según lo manifestado en los
informes técnicos citados y de conformidad a lo previsto en los Pliegos que
rigen la presente contratación, que los trabajos que se pretenden ejecutar
resultan necesarios a los nes de nalizar la obra principal.
Que mediante dicho Dictamen se indica también que, atento a las
constancias obrantes en autos y antecedentes de hechos y derecho es-
grimidos en los informes técnicos agregados, considera que los trabajos
modicatorios que se propician, encuentran su anclaje jurídico en las pre-
vez que los trabajos modicatorios no superan el 30% previsto en el artícu-
lo 40 mencionado ut-supra, encuadrando los trabajos complementarios en
el artículo 7 inciso “f” de la citada ley.
Que en virtud de la Ley Nº 10.220, por tratarse de Recursos Afectados
y habiendo sido el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales la au-
toridad que autorizó la contratación en el marco de la referida ley es quien
resulta competente para aprobar y adjudicar la modicación y los trabajos
complementarios de obra en cuestión.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 32/2017 y en
uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1 correspon-
diente a la Obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9
NORTE – TRAMO: GENERAL PAZ – ACCESO AL PUENTE SOBRE EL
RÍO CARNERO – DEPARTAMENTO: COLÓN” y consecuentemente AD-
JUDÍCASE la ejecución de la misma a la empresa AFEMA S.A., contratis-
ta de la obra principal, conforme Planilla comparativa que como Anexo I,
compuesto de dos (2) fojas, integran el presente instrumento legal, por la
suma de Pesos Veinticinco Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Novecien-
tos Setenta y Cuatro con Quince Centavos ($ 25.624.974,15), signicando
un incremento en más del 16,08% a valores del contrato original.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-
sos Veinticinco Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Novecientos Setenta y
Cuatro con Quince Centavos ($ 25.624.974,15), conforme lo indica el De-
partamento I Administración y Personal de la Dirección Provincial de Viali-
dad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000006,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0399 del P.V.
Artículo 3º.- APRUÉBANSE las Obras Complementarias de los traba-
jos de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NOR-
TE – TRAMO: GENERAL PAZ – ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RÍO
CARNERO – DEPARTAMENTO: COLÓN” y consecuentemente ADJUDÍ-
CASE la ejecución de las mismas a la empresa AFEMA S.A., contratista de
la obra principal, conforme Planilla que como Anexo I, compuesto de dos
(2) fojas, integran la presente Resolución, por la suma de Pesos Cincuenta
y Un Millones Seiscientos Veintisiete Mil Ciento Siete con Dos Centavos ($
51.627.107,02), ascendiendo el nuevo monto de la obra a la suma de Pesos
Doscientos Treinta y Seis Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Doscien-
tos Noventa y Seis con Sesenta Centavos ($ 236.582.296,60).
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba