Resolución N° 406 'A'
| Emisor | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos |
| Fecha de la disposición | 6 de Diciembre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
13
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Resolución N° 406 - Letra:A
Córdoba, 6 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente Nº 0007-127737/2016, mediante el cual la entidad
civil denominada “EDIFICANDO PARA LA VIDA ASOCIACION CIVIL”, con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-
nes Civiles, se ha vericado el cumplimiento de los requisitos legales, for-
males y scales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-,
169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-
tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “EDIFICANDO
PARA LA VIDA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“EDIFICANDO PARA LA VIDA ASOCIACION CIVIL”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-
cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los
nes de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Ocial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-
cripción en el registro pertinente y archívese.
FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 410
Córdoba, 14 de diciembre de 2016
Expediente Nº 0045-015867/2011 (Cuerpos 1 al 9).-
VISTO: este expediente en el cual la Dirección Provincial de Vialidad propi-
cia por Resolución Nº 00526/2016 se apruebe la Modicación de Obra Nº
1, correspondiente a los trabajos de: “CONTRATO DE SEGURIDAD VIAL
– REGIÓN “A” – DEPARTAMENTOS: CAPITAL – CALAMUCHITA – COLÓN
– SANTA MARÍA – PUNILLA – SAN ALBERTO – SAN JAVIER – POCHO
– MINAS – CRUZ DEL EJE – ISCHILÍN – SOBREMONTE – TULUMBA
– RIO SECO – TOTORAL –PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo de la Em-
presa VAWA S.A.C.I.C.I.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1473 de fecha 19 de diciembre de 2013, se adju-
dicaron los trabajos de referencia a la citada Empresa, suscribiéndose el
pertinente contrato con fecha 16 de abril de 2014.
Que obran en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Con-
diciones, Pliego de Especicaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presu-
puesto, Planilla Comparativa de Modicación de Obra N° 1, conformidad
de la Contratista para la ejecución de los trabajos de que se trata y renun-
cia a todo gasto improductivo que pudiere generarse como consecuencia
de la instrumentación, gestión y tramitación de la presente modicación de
obra y su ampliación de plazo por diez (10) meses.
Que el Departamento I Obras y Conservación de Pavimentos depen-
diente de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), produce informe técni-
co en el cual señala que la presente Modicación de obra resulta necesaria
para intervenir en las rutas; que al haberse completado trabajos de mejo-
ramiento de la mismas fundamentalmente en lo que a carpeta asfáltica se
reere se han modicado sus condiciones de transitabilidad y es necesario
otorgarle las medidas de seguridad mínimas para sus usuarios tal como
representan la demarcación horizontal y señalización vertical.
Que asimismo del referido informe surge que la presente Modicación
de Obra N° 1 implica un aumento en el valor de la obra de $ 15.343.100,59,
representando un incremento del 29,89 % del monto contractual, ascen-
diendo el monto total de la obra a la suma de $ 66.672.470,07, lo que
requiere una ampliación del plazo de obra de diez (10) meses, llevando la
fecha de nalización de los trabajos al día 12 de marzo de 2018.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-
table- Nota de Pedido N° 2016/000795, en cumplimiento a lo establecido
por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certicado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras
(artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).
Que obra Dictamen N° 374/2016 de la dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio y providencia de Fiscalía de Estado de fecha
19/10/2016, en el que se expresa que se apruebe la modicación de obra
propiciada y se adjudique a la rma VAWA S.A.C.I.C.I. la obra en cuestión,
en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 10.220 y 10.322 y de confor-
midad a las previsiones de la Resolución N° 158/2016 del Ministerio de
Finanzas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, Ar-
quitectura y Obras Viales el N° 374/2016, providencia de Fiscalía de Estado
de fecha 19/10/2016 y de conformidad a las previsiones de la Resolución
N° 158/2016 del Ministerio de Finanzas;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1, correspon-
diente a los trabajos de: “CONTRATO DE SEGURIDAD VIAL – REGIÓN
“A” – DEPARTAMENTOS: CAPITAL – CALAMUCHITA – COLÓN – SANTA
MARÍA – PUNILLA – SAN ALBERTO – SAN JAVIER – POCHO – MINAS –
CRUZ DEL EJE – ISCHILÍN – SOBREMONTE – TULUMBA – RIO SECO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba