Resolución N° 392 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 28 de Enero de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 19 de Noviembre de 2021

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23

CÓRDOBA, (R.A.)

http://boletinocial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO

SECCION

LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS

1a

1

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 392 ................................................................. Pag. 1

Resolución N° 394 ................................................................. Pag. 2

Resolución N° 413 ................................................................. Pag. 3

Resolución N° 440 ................................................................. Pag. 4

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 524 ................................................................. Pag. 5

Resolución N° 542 ................................................................. Pag. 6

TRIBUNAL DE CUENTAS

DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN

Resolución N° 1 ..................................................................... Pag. 8

Resolución N° 2 ..................................................................... Pag. 9

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS - ERSEP

Resolución General N° 90 ..................................................... Pag. 10

Resolución General N° 94 ..................................................... Pag. 13

Resolución General N° 95 ..................................................... Pag. 17

Resolución General N° 96 ..................................................... Pag. 21

Resolución General N° 97 ..................................................... Pag. 24

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 392

Córdoba, 19 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0047-008672/2020/R4.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propi-

cia por Resolución Nº 472/2021, la aprobación de la Segunda Adecuación

Provisoria de Precios por la variación de costos vericada en el mes de

Mayo del 2021 en la obra: “EJECUCIÓN DE PLATEA Y COMPACTACIÓN

DEL SUELO PARA UNA AMPLIACIÓN MODULAR DEL HOSPITAL FLO-

RENCIO DIAZ PARA ALOJAR PACIENTES DEL SERVICIO DE SALUD

MENTAL, a emplazarse en el predio del HOSPITAL FLORENCIO DIAZ,

ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, LOCALIDAD CORDOBA- DEPARTA-

MENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y Art. 22 del Pliego Particular de Condiciones

de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su

contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 273/2021 de fecha 30 de di-

ciembre del 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra a la empresa

WAQUIM NINI PABLO ANDRES, suscribiéndose el pertinente contrato el

día 10 de marzo del 2021, con un plazo de ejecución de obra de 35 días a

contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confecciona-

da con fecha 19 de abril del 2021. Asimismo, obran en autos Resolución de

la Secretaría de Arquitectura N° 316/2021 ampliando en 125 días el plazo

de ejecución para la concreción de la obra y su similar Resolución Ministe-

rial N° 241/2021 aprobando la primera Adecuación de Precios.

Que consta en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realiza-

das por la empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES, suscriptas digitalmen-

te con fecha 23 de abril y del 4 de mayo, ambas del 2021.

Que la Jefatura de Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arqui-

tectura incorpora informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación

Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Mayo/2021” de los cuales surge

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto

por el Decreto Nº 800/2016 y, que a la fecha del segundo salto el porcen-

taje físico ejecutado de obra era del 12.80% (conforme Certicación N°

001-1 y Medición Mensual N° 001 correspondiente al período Abr-2021)

y, que la variación al mes de mayo del 2021 alcanzó un 9,73%, lo que

representa económicamente un incremento de $ 670.358,92, siendo que

el nuevo monto del contrato adecuado de la obra asciende a la suma de $

13.740.896,90. Asimismo, informa también, que “…en el mes de Abril NO

da salto para la adecuación…”, siendo la variación de referencia del 1,53%.

Que consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y de Monto de

Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos el Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor representante de la

contratista, por la que acepta la Segunda Adecuación Provisoria de Precios

por las variaciones de costos vericadas en el mes de mayo del 2021,

habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado

por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado en las presentes actuaciones el Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2021/000464 que certica la reserva presupues-

taria para atender la erogación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 449/2021 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de conformidad

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

dos los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016,

modicado por el Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución

Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una variación en

los precios ponderados de los factores de costos del contrato, superior al

cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes, pu-