Resolución N° 388 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Enero de 2023
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2022

4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 20

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 27 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 388

Córdoba, 13 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0045-024380/2022.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propone por

Resolución Nº 01379/2022, se adjudique en forma directa al Consorcio Ca-

minero Regional N° 4, la ejecución de los trabajos de la obra: “MEJORA-

MIENTO CAMINO S-136 – TRAMO: PR. 3147 – PROG. 17600 – DEPAR-

TAMENTO: COLÓN”, por la suma de $ 162.775.794,08.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Estudios y Proyectos ha incorporado en autos la

documentación técnica para la presente obra, consistente en: Pliego Con-

diciones Generales, Cómputo Métrico, Planillas y Especicaciones Téc-

nicas, Planos, Pliego Complementario del Pliego Particular de Condicio-

nes conteniendo el Presupuesto Ocial, Fórmula Polinómica del Decreto

N° 800/2016 Art. N° 2 Redeterminación de Precios y Participación de los

Factores de Costo por Ítem, todo debidamente suscripto por funcionarios

competentes de la Dirección de Vialidad, expidiéndose además en relación

a la conveniencia de adjudicar los trabajos al referido Consorcio Caminero

y las razones que justican la contratación.

Que del Proyecto Técnico obrante en autos se desprende que la obra “…

contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la zona de

inuencia, y favorecerá la integración territorial, solucionando además los

problemas de circulación que se originan después de las lluvias, que pro-

vocan un alto costo de mantenimiento del camino; reduciéndose el costo

de transporte de mercaderías y de servicios en dicha zona...”.

Que el Jefe del citado Departamento maniesta que el Consorcio Cami-

nero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para

ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de la red sin pavimentar

aludida.

Que de la documentación incorporada surge que el Presupuesto Ocial

asciende a la suma de $ 162.775.794,08 “…con valores de Materiales,

Mano de Obra y Equipos correspondientes al mes de septiembre de 2022

con TV DPV de agosto de 2022…” y con un plazo de ejecución de tres-

cientos sesenta (360) días, contados a partir de la suscripción del acta de

replanteo, estipulándose un anticipo nanciero del 10% y el saldo por la

ejecución de la obra contra certicación mensual por unidad de medida,

previendo el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el De-

creto N° 800/2016.

Que se ha incorporado Resolución N° 876/2022 de la Dirección de Vialidad

por medio de la cual se aprueba el Acta de Designación de Autoridades

del Consorcio Caminero N° 4 y Acta de Conformidad para la ejecución de

la obra de que se trata suscripta por el Presidente del referido Consorcio.

Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras, expresada

por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario

(FDA), en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 2135/2019.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2022/000547,

que certica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 426/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, modicada por la

Ley Nº 10.417, Art. 38 de la Ley Nº 10.411 y en virtud de las facultades otor-

gadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos

Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Nº

4, la ejecución de la obra de referencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°

426/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero

Regional N° 4 para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO

S-136 – TRAMO: PR. 3147 – PROG. 17600 – DEPARTAMENTO: CO-

LÓN”, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Setecientos

Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Ocho Centavos ($

162.775.794,08) y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360)

días, contados a partir de la suscripción del acta de replanteo.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos

Ciento Sesenta y Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Setecien-

tos Noventa y Cuatro con Ocho Centavos ($ 162.775.794,08), conforme lo

indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Viali-

dad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000547,

con cargo a Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 – Obras de Emer-

gencia e Imprevistas sin Discriminar del P.V. ………………. $ 17.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2023 ……………..................$ 145.775.794,08

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad a

suscribir el respectivo contrato de obra.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

ministración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuentas

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS