Resolución N° 374 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 22 de Noviembre de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 16 de Noviembre de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 234

CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

274/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 6 de septiembre

de 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 2 de noviem-

bre del mismo año. Asimismo, el plazo de ejecución se estableció en 120

días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo (Artículo 1° Resolución

N° 274/2021), mientras que por Resolución N° 355/2022 se aprobó una

nueva ampliación de plazo de obra de 30 días, jándose como fecha de

vencimiento el 28 de octubre de 2022.

Que el avance acumulado al mes de julio/2022 es del 96,90%, según ar-

chivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 009-0 CORRESPON-

DIENTE AL PERIODO JUL - 2022” y “MEDICIÓN MENSUAL N° 009-0 CO-

RRESPONDIENTE AL PERIODO JUL - 2022”, informando además que “…No

existen mediciones de la obra…” en los meses de agosto y septiembre.

Que obra en POP Nota de Pedido N° 9 de fecha 28 de octubre de

2022, por la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de 60 días

con el objeto de nalizar las 3 alcantarillas iniciadas y sus respectivos

cabezales, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos impro-

ductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que

pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o

aplicación del pedido de ampliación de plazo conforme archivo titulado

“NOTA DE CONFORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO”.

Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN

DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN” de fecha 3 de noviembre de 2022

se indica que el Consorcio Caminero Único, contratista de la obra, solicita

la aprobación de la ampliación de plazo, Nuevo Plan de Avance y Curva

de Inversión, indicando que “…se procedió a analizar la documentación

presentada por la contratista observándose que la misma reeja, por una

parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de

obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del

proyecto con sus respectivas inversiones…”.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 08, contando con

el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “INFORME

RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”.

Que obra Dictamen N° 414/2022 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las

constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los

organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad y lo es-

tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de

Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77), con las observacio-

nes allí formuladas.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do con el N° 414/2022 por la Dirección General de Asuntos Legales de este

Ministerio y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por sesenta (60)

días en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA

PROVINCIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 6 – RUTA PRO-

VINCIAL T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”, a cargo del

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, jándose como nueva fecha de venci-

miento el día 27 de diciembre de 2022.

Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, con-

forme planilla que, como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles forma

parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

Resolución N° 374

Córdoba, 16 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0045-023006/2021/A31.-

VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de

los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO

PELLICO – RUTA PROVINCIAL Nº S-336 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL

Nº 2 – SILVIO PELLICO – DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN –

PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia

de un archivo titulado “Índice de Anexo”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Úni-

co creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018,

por Resolución Ministerial Nº 239/2021, suscribiéndose el contrato de obra

el día 13 de agosto de 2021 y el Acta de Replanteo Total fue confeccio-

nada con fecha 6 de septiembre del 2021. Mientras que por Resolución

N° 233/2022 se aprobó una ampliación de plazo de obra, habiendo jado

como fecha de nalización el día 27 de agosto de 2022.

Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 esta-

blece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certicado de

obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.5 que “La inspección, medición