Resolución N° 373 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 22 de Noviembre de 2022 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 16 de Noviembre de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
3
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 234
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 372
Córdoba, 16 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-023776/2022/A2.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avance
y curva de inversión, correspondiente a la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES –
LONGITUD: 17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-
tencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Camine-
ro Único creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentar io N°
1.053/2018, por Resolución Ministerial Nº 226/2022 de fecha 14 de julio
de 2022, suscribiéndose el pertinente contrato el día 19 de septiembre
del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 360 días conta-
dos a partir de la suscripción del Acta de Replanteo, confeccionada con
fecha 23 de septiembre de 2022.
Que el avance real acumulado al mes de septiembre/2022 es del
7,92%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N°
002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT - 2022” y “MEDICIÓN
MENSUAL N° 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT - 2022”.
Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N° 2 de
fecha 27 de septiembre del 2022, la contratista solicita una reformulación
del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, atento a haberse “…replanteado
la obra de Referencia el 23/09/22, venimos por la presente a solicitar la
Readecuación del Plan de Avance e Inversiones, contemplando así los 13
periodos calendarios en que se repartirá la certicación hasta el actual
vencimiento vigente (18/09/23). De la misma forma, se redistribuyen las
inversiones contemplando en el cronograma de trabajos el periodo de fes-
tividades de n año y el habitual receso estival. Se contempla igualmente
en este nuevo plan los lineamientos de producción acordados con la Su-
pervisión al momento de efectuar el replanteo de los trabajos”, efectuando
“…formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales
directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la
instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de
Avance y Curva de Inversión”, confor me archivo titulado “Nota de Conformi-
dad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.
Que se incorpora “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVAN-
CE Y CURVA DE INVERSIÓN”, armando que “…se procedió a analizar la
documentación presentada por la contratista observándose que la misma
reeja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de
ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos
faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones…”, manteniéndose
inalterable el plazo dispuesto contractualmente para terminar la obra.
Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión – Plan 01, con-
tando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado
“Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.
Que obra Dictamen Nº 406/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las
constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los
organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo es-
tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de
Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 406/2022 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-
sión correspondientes a la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°
10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES – LONGITUD: 17,95
KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”, conforme planilla que, como
Anexo I, compuesta de tres (3) fojas útiles, for ma parte integrante del pre-
sente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-
ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO
Resolución N° 373
Córdoba, 16 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-022607/2020/A30.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y
del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:
“MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 – TRAMO
RUTA PROVINCIAL N° 6 – RUTA PROVINCIAL T120-20 – DEPARTAMEN-
TO MARCOS JUAREZ”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba