Resolución N° 371 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Enero de 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 15 de Noviembre de 2022 |
4
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 6
CORDOBA, (R.A.) LUNES 9 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la rma GAITAN
PABLO ALBERTO (CUIT N° 20-28652403-7), con fecha 16 de noviembre de
2022, la que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución,
en concepto de redeterminación de precios a partir del 1° de octubre de 2022
hasta la nalización del contrato que operará el 31 de agosto de 2023, por va-
riación de costos del servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de
CCTV instalados en los distintos edicios ocupados por la Dirección General
del Registro General de la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución N°
49/2021 de la mencionada Dirección General, con redeterminación de precios
aprobada por Resolución Ministerial N° 55/2022.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS CUA-
TROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTIDOS ($ 430.122.-) a
Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: por el pe-
riodo octubre diciembre de 2022, $ 117.306.- al Programa 155-001,
Partida 3.03.03.00 “Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
y Equipos” del P.V. y por el periodo enero a agosto de 2023, $
312.816.-, como importe futuro.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000380
FDO: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 371
Córdoba, 15 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-022735/2020/A33.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único
de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios
Nº 11, por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto de
2022, en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
DE LA RED SECUNDARIA S-130 - LAS PEÑAS - LOS MISTOLES –
DEPARTAMENTO TOTORAL”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-
formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-
dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-
mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las pre-
visiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la
Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitec-
tura y Obras Viales y Capitulo V del Legajo Único de Contratación de la
obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio
advierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe
de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 008 de fecha 27 de enero del
2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero
Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 5 de marzo del mismo
año, con un plazo de ejecución de obra de 270 días a contar desde la sus-
cripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 23 de
abril del 2021, con fecha de nalización de los trabajos el 15 de octubre del
2022, conforme Resolución N° 453/2021.
Que en archivo titulado “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N°
018-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEP – 2022 – MEDICIÓN
FINAL” con fecha de medición 4 de octubre de 2022 se acredita un
avance de obra del 100%.
Que, asimismo por Resolución Ministerial N° 302/2022, se aprobaron
las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 6 a N° 10, por las variaciones
de costos vericadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del
2022 y por su similar N° 223/2022 se aprobó el Nuevo Plan de Avance y
Curva de Inversión.
Que obra en autos las Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 11, reali-
zada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 3
de agosto de 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-
ña informe técnico, junto a su similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA
– OBRA FALTANTE A EJECUTAR – AGOSTO/2022”, de los cuales surge
que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por
el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del onceavo salto el porcentaje
de avance físico de la obra era del 87,51% (coincidente con archivo titula-
do “MEDICIÓN MENSUAL N° 016-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JUL – 2022”) y que la variación al mes de agosto/2022 alcanzó un 6,67%
lo que representa económicamente un incremento $ 3.255.041,61.
Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y
de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-
ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio
Caminero Único con fecha 9 de septiembre del 2022, por la que acepta la
Adecuación Provisoria de Precios Nº 11, por las variaciones de costos ve-
ricadas en el mes de agosto del 2022, habiendo renunciado la contratista
a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº
800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°
2022/000451 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-
gación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 403/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-
midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cum-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba