Resolución N° 369 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Enero de 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 10 de Noviembre de 2022 |
4
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 5
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 6 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
total de Pesos Seis Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Novecientos
Dos con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 6.939.902,55), conforme Formula-
rio de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha
23 de septiembre del 2022, por la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO,
contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de una (1) foja, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos
Seis Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Dos con Cincuenta
y Cinco Centavos ($ 6.939.902,55), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – Nota
de Pedido Nº 2022/000478, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-007,
Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del PV.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-
bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo
la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO de corresponder, integrar el im-
porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 369
Córdoba, 10 de noviembre de 2022
Expediente N° 0047-008642/2020/R14.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 000563/2022 la aprobación de las Actas de Aceptación de
Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 8 y 9 respecto de la Obra Madre,
Nº 8 de los Trabajos Modicatorios Nº 1 y N° 1 a 9 de los Trabajos Modi-
catorios N° 2 de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE
LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera
Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departamento
Capital – Provincia de Córdoba”, suscriptas con fecha 20 de julio, 22 de
julio y 25 de agosto de 2022 respectivamente, entre la Directora General
de Obras, el Secretario de Arquitectura de la citada Secretaría y el Socio
Gerente de la Empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, informa
que “…la Adecuación provisoria de precios, que se tramita por el expedien-
te citado up supra, no se está gestionando por el Portal de Obras Públicas
(P.O.P.) por un error que presenta el sistema”, por lo que “A n de evitar
demoras, se decidió llevarlo a cabo en formato papel”, dando cumplimiento
a lo establecido por Memorándum Nº 002/2020 de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas.
Que las Adecuaciones Provisorias de que se tratan encuadran en las
previsiones del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018
y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Art. 37 del Pliego Particular de Con-
diciones de la obra de referencia.
Que de los antecedentes incorporados en autos surge que, mediante
Resolución Ministerial Nº 234/2020 se adjudicó la ejecución de la obra
madre a la Empresa TETRA S.R.L., suscribiéndose el contrato de obra
pública con fecha 14 de enero de 2021 con un plazo de obra de noventa
(90) días contados desde la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue
confeccionada con fecha 27 de enero de 2021, mientras que por Resolu-
ción Nº 000380/2022 de la Secretaría de Arquitectura se amplió el plazo de
obra hasta el día 18 de noviembre de 2022.
Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 272/2021, (tramitada por
Expediente Nº 0047-008642/2020/R7) se adjudicaron los Trabajos Modi-
catorios Nº 1 para la obra de que se trata, suscribiéndose la pertinente
Adenda con fecha 27 de agosto de 2021 y el Acta de Replanteo de los
mismos, fue confeccionada con fecha 1 de septiembre de 2021, mientras
que por Resolución Ministerial N° 150/2022, (tramitada por Expediente Nº
0047-008642/2020/R12) se aprobaron los Trabajos Modicatorios N° 2,
suscribiéndose la Adenda correspondiente con fecha 17 de junio de 2022
y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 1 de julio de 2022.
Que, por otra parte, en relación a la obra madre, mediante Resolución
Ministerial Nº 272/2022 se aprobó el Acta de Aceptación de Adecuaciones
Provisorias de Precios Nº 4 a 7, correspondientes a los meses de agosto,
octubre y diciembre de 2021 y enero de 2022 y el Acta de Aceptación de
Adecuaciones Provisorias de Precios N° 1 a 7 de los Trabajos Modica-
torios N° 1, correspondientes a los meses de enero, abril, mayo, agosto,
octubre y diciembre de 2021 y enero de 2022, respectivamente.
Que la Empresa TETRA S.R.L formalizó las solicitudes de Adecuacio-
nes Provisorias de Precios suscriptas digitalmente con fecha 28 de abril, 31
de mayo, 18 de agosto, 25 de octubre y 15 de diciembre de 2021 y 17 de
enero, 22 de marzo y 27 de mayo de 2022 respectivamente, acompañando
la documentación correspondiente.
Que obra en autos informe de la División Certicaciones, armando que
“…SI se confeccionó el Certicado Extraordinario de Pago a Cuenta, liquidán-
dose el 20% según Art. 35º del PPC…”, constando detalle de partes mensuales
tanto de la obra madre como de los Trabajos Modicatorios Nº 1 y N° 2.
Que el Área Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura agrega
Informe de Adecuaciones Provisorias del cual surge que se procedió a ve-
ricar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N° 800/2016, siendo la
fecha de Adecuación Provisoria Nº 8 el mes de marzo/2022, del cual surge
una variación del 6,26% e implica un refuerzo económico de $ 35.259,77,
siendo el porcentaje físico ejecutado de la obra del 96,00% (conforme par-
te mensual Nº 14, correspondiente al mes de febrero/2022); en relación a
la Adecuación Provisoria Nº 9, siendo la fecha el mes de mayo/2022, la
variación de referencia del 6,85% y el saldo a integrar por adecuación pro-
visoria de $ 15.116,44, el porcentaje físico ejecutado de la obra del 96,32%
(conforme parte mensual Nº 16, correspondiente al mes de abril/2022).
En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la Obra Madre,
asciende a la suma de $ 83.439.980,12.
Que respecto de los Trabajos Modicatorios Nº 1, se indica que, la
Adecuación Provisoria Nº 8 corresponde al mes de marzo/2022, de la
cual surge una variación del 6,26% e implica un refuerzo económico de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba