Resolución N° 365 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 16 de Febrero de 2018
• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 17 de Noviembre de 2017

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

10

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 32

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

($ 20.904.776,60), conforme lo detallado en la Planilla que como Anexo II

compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante el pre-

sente instrumento legal.

Artículo 2º.- ADJUDÍCASE la ejecución de la Modicación de Obra Nº

1, cuyo precio fue readecuado por el artículo anterior a la Empresa COR-

BE S.R.L. - CIAR S.A.- CONSORCIO DE COOPERACIÓN, contratista de

la obra principal, conforme las especicaciones técnicas detalladas en la

Planilla Comparativa que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas,

integra el presente instrumento legal, por la suma de Pesos Veinte Millones

Novecientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con Sesenta Centavos

($ 20.904.776,60), signicando una incidencia del 30,00% con respecto a

valores del contrato vigente.

Artículo 3°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de no-

venta (90) días, llevando el vencimiento del mismo al día 21 de agosto de

2018.

Artículo 4º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa

CORBE S.R.L. - CIAR S.A.- CONSORCIO DE COOPERACIÓN, para la

ejecución de los trabajos de que se trata en los términos de su presen-

tación y la renuncia a los gastos improductivos, que pudieran generarse

como consecuencia de la instrumentación, gestión y tramitación de la pre-

sente Modicación de Obra.

Artículo 5º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos

Veinte Millones Novecientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con Se-

senta Centavos ($ 20.904.776,60), conforme lo indica el Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2017/001168, con cargo a

Jurisdicción 1.50, Programa 528-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecu-

ción por Terceros, Centro de Costo 0489, Presupuesto Futuro Año 2018.

Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial

de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la

contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción

establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley

de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.

Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tri-

bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín

Ocial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/caQTjZ

Resolución N° 365

Córdoba, 17 de noviembre de 2017

Expediente N° 0047-003419/2014/R7.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia

por Resolución Nº 542/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeter-

minación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera,

Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Variación de Costos correspondientes a

los meses de mayo, julio, octubre, de 2015, enero, mayo, junio, diciembre

de 2016, respectivamente, por TRABAJOS MODIFICATORIOS faltantes

de ejecutar en la obra: “TERMINACION EDIFICIO PARA EL CENTRO DE

ATENCIÓN AL DISCAPACITADO AUDITIVO (C.A.D.A), ubicado en calle

Maipú esquina Pasaje Aconquija – Ciudad de Río Cuarto - Departamento

Río Cuarto – Provincia de Córdoba” suscripta con fecha 29 de agosto de

2017, entre el Secretario de Arquitectura, el Director de Obras, Licitaciones

y Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la

empresa INCISA S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las

previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su

similar N° 1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del en-

tonces Ministerio Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el

artículo 30 del Pliego Particular de Condiciones.

Que mediante Decreto N° 1365 de fecha 12 de diciembre de 2014,

se adjudicó la obra principal a la empresa INCISA S.A., mientras que

los trabajos modificatorios fueron adjudicados por Decreto Nº 965 de

fecha 21 de julio de 2016, suscribiéndose la correspondiente Adden-

da de Contrato con fecha 28 de octubre de 2016.

Que luce incorporada documentación presentada por la contratista

fundamentando su pedido.

Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 246/2016 de la Se-

cretaría de Arquitectura por la cual se amplía el plazo de la obra princi-

pal hasta el 9 de junio de 2017.

Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura

informa que se han producido variaciones en el precio de los traba-

jos modificatorios de la obra principal del 7,07%, 8,55%, 7,84%, 7,06%,

11,49%, 8,91%, 9,75%, correspondientes a los meses de mayo, julio,

octubre de 2015, enero, mayo, junio, diciembre de 2016, respectiva-

mente, que implica un monto total a imputar de $ 610.146,52, importe

resultante de aplicar al monto redeterminado, deducido el 10% de uti-

lidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio

de la obra al mes de noviembre de 2016 a la suma de $ 1.611.332,03.

Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada

Sección, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención

del Impuesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública

provincial, atento la vigencia de la Ley Nº10.411.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores cos-

tos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de

cualquier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decre-

to Nº 1231/2010 modificatorio del Decreto N° 1133/2010.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N°

2017/001115 que ce rtifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia fue

readecuado por Resolución Ministerial Nº 129/2017, mediante la cual se

aprobaron las readecuaciones de los montos de los contratos de obras pú-