Resolución N° 346 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 22 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 3 de Noviembre de 2017 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
13
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 36
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-
cial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modicación
del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos
nancieros Nro.38, 39 y 40correspondientes al mes de Noviembre del año
2017, el que como Anexo Único, compuesto de Dos (2) fojas útiles, forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas,
comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a
la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en
el Boletín Ocial y archívese.
FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Anexo: https://goo.gl/p23sft
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 346
Córdoba, 03 de noviembre de 2017
Expediente Nº 0047-006616/2017 (Cuerpos 1 y 2).-
VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia
la contratación por Compulsa Abreviada del: Desarrollo del Proyecto de
Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y la ejecución de la Obra:“E-
JECUCIÓN DE TRES (3) CUBIERTAS METÁLICAS en los PLAYONES
POLIDEPORTIVOS de Barrio Las Violetas, Barrio Mirizzi y Barrio Bajo
Pueyrredón – LOCALIDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”,
en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, con
la Empresa IMBAL S.A., por la suma de $ 8.985.350,00.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Jurisdicción Planicación y Proyectos de la Secretaría
de Arquitectura incorpora en autos Memoria Descriptiva de Arquitectura,
Imágenes referenciales del Proyecto, Planos de Intervención, Pliego Par-
ticular de Especicaciones Técnicas, Presupuesto General y Particulares
referentes a la obra, Informes Dominiales referidos a los inmuebles a inter-
venir, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Presupues-
to Ocial, por la suma de $ 7.665.991,73 a valores del mes de noviembre
de 2016, con un plazo de ejecución de noventa (90) días.
Que mediante Decreto N° 018/2016 la Provincia se adhirió a la Declara-
ción de Emergencia de Seguridad Pública, dispuesta por Decreto Nacional
N° 228/2016, mientras que por Decreto N° 677/2016 se creó la “Comisión
Interministerial de Seguridad Ciudadana”, delegándose en su artículo 5°
en los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Vivienda, Ar-
quitectura y Obras Viales la facultad para contratar en forma directa en los
términos de la Ley N° 8614, en el marco del citado Decreto N° 018/2016.
Que por Resolución Ministerial N° 189/2017 se dispuso la incorporación al
Plan de Obras Públicas – Año 2017 – Programa 506/13, las obras detalla-
das en su Anexo I, entre las que se encuentra la propiciada en autos.
Que lucen agregadas tres (3) propuestas económicas pertenecientes a
las rmas CEDE S.R.L, DORATELLI y CIA. S.R.L e IMBAL S.A., dándose
cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8.614, modi-
cada por Ley Nº 10.417.
Que obran en autos Acta de Apertura de fecha 30 de mayo de 2017 de las
propuestas a la Compulsa Abreviada e Informe de la Comisión de Estudio
de Ofertas, conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Ane-
xo II al Decreto N° 1.823/2016, y Acta de Apertura de fecha 30 de agosto
de 2017 de mejoras de ofertas en la que se indica que la propuesta de la
Empresa IMBAL S.A., por la suma de $ 8.985.350,00, resulta ser la más
conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas
exigidas.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable
- Nota de Pedido Nº 2017/000488, en cumplimiento de lo establecido por
artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que luce agregado el Certicado de Habilitación para Adjudicación expe-
dido por el Registro de Constructores de Obras, conforme las previsiones
del Decreto N° 809/96 y artículo 10 inciso a) del Anexo I al Decreto Nº
1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 470/2017 de la Dirección de Jurisdicción de Asun-
tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de
Estudio de ofertas de la Secretaría de Arquitectura, puede contratarse por
compulsa abreviada la ejecución de la obra de que se trata con la Empresa
IMBAL S.A., en el marco del artículo 8º de la Ley Nº 8614, modicado por
Ley 10.417, Ley N° 10.220, Decreto N° 018/2016 prorrogado por Decreto N°
39/2017, Decreto N° 677/2016 modicado por Decretos Nros: 1341/2017 y
1523/2017, Resolución Ministerial N° 189/2017 y artículo 1º y siguientes del
Anexo II al Decreto Nº 1.823/2016, reglamentario de la precitada Ley.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
470/2017 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada para contratar el: De-
sarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y
la Ejecución de la obra: “EJECUCIÓN DE TRES (3) CUBIERTAS METÁLI-
CAS en los PLAYONES POLIDEPORTIVOS de Barrio Las Violetas, Barrio
Mirizzi y Barrio Bajo Pueyrredón – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPAR-
TAMENTO CAPITAL”, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Pre-
vención del Delito, con la Empresa IMBAL S.A. (CUIT: 33-66872032-9) por
la suma de Pesos Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Tres-
cientos Cincuenta ($ 8.985.350,00).
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos
Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta ($
8.985.350,00), según lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido N°
2017/000488, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, Partida
12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, Centro de Costo 006616 del
P. V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba