Resolución N° 332

• Emisor: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
• Fecha de la disposición: 2 de Noviembre de 2016

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

19

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 25

CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

dicaron los trabajos de referencia a la citada Empresa, suscribiéndose el

pertinente contrato con fecha 24 de febrero de 2014.

Que obran en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Con-

diciones, Pliego de Especicaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presu-

puesto, Planilla Comparativa de Modicación de Obra N° 1, conformidad

de la Contratista para la ejecución de los trabajos de que se trata y renun-

cia a todo gasto improductivo que pudiere generarse como consecuencia

de la instrumentación, gestión y tramitación de la presente modicación de

obra y ampliación de plazo por diez (10) meses.

Que el Departamento I Obras y Conservación de Pavimentos depen-

diente de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), produce informe técni-

co en el cual señala que la presente Modicación de obra resulta necesaria

para intervenir en las rutas; que al haberse completado trabajos de mejo-

ramiento de la mismas fundamentalmente en lo que a carpeta asfáltica se

reere han modicado sus condiciones de transitabilidad y es necesario

otorgarle las medidas de seguridad mínimas para sus usuarios tal como

representan la demarcación horizontal y señalización vertical.

Que asimismo del referido informe surge que la presente Modicación

de Obra N° 1 implica un aumento en el valor de la obra de $ 13.507.794,89,

representando un incremento del 29,51 % del monto contractual, ascen-

diendo el monto total de la obra a la suma de $ 59.283.413,18, lo que

requiere una ampliación del plazo de obra de diez (10) meses, llevando la

fecha de nalización de los trabajos al día 17 de enero de 2018.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table- Nota de Pedido N° 2016/000793, en cumplimiento a lo establecido

por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certicado de Habilitación

para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras

(artículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).

Que obra Dictamen N° 384/2016 del Departamento Jurídico de este

Ministerio y providencia de Fiscalía de Estado de fecha 24/10/2016, en el

que se expresa que se apruebe la modicación de obra propiciada y se

adjudique a la rma VAWA S.A.C.I.CI. la obra en cuestión, en virtud de

lo dispuesto por las Leyes Nros. 10.220 y 10.322 y de conformidad a las

previsiones de la Resolución N° 158/2016 del Ministerio de Finanzas.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto

por el artículo 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dictaminado

por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 384/2016, provi-

dencia de Fiscalía de Estado de fecha 24/10/2016 y de conformidad a las

previsiones de la Resolución N° 158/2016 del Ministerio de Finanzas;

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1, correspon-

diente a los trabajos de: “CONTRATO DE SEGURIDAD VIAL – REGIÓN “B”

– DEPARTAMENTOS: SAN JUSTO – RÍO PRIMERO – RÍO SEGUNDO –

UNIÓN – MARCOS JUÁREZ – JUÁREZ CELMAN – GENERAL SAN MAR-

TÍN – TERCERO ARRIBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y consecuen-

temente ADJUDÍCASE la ejecución de los mismos a la Empresa VAWA

S.A.C.I.C.I., contratista de la obra principal, conforme Planilla que como

Anexo I, compuesto de una (1) foja, integra la presente Resolución, por la

suma de Pesos Trece Millones Quinientos Siete Mil Setecientos Noventa y

Cuatro con Ochenta y Nueve Centavos ($ 13.507.794,89), signicando una

incidencia en más del 29,51% con respecto a valores del contrato original,

estableciéndose un plazo de ejecución de obra de diez (10) meses, llevan-

do la fecha de nalización de la presente obra al día 17 de enero de 2018.

Artículo 2°.- APRUÉBASE el nuevo Cómputo Métrico y Presupuesto

de obra que asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones

Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Trece con Dieciocho Centa-

vos ($ 59.283.413,18).

Artículo 3°.- APRUÉBASE la Planilla Comparativa de la Modicación

de Obra N° 1 que arroja una diferencia en más de Pesos Trece Millones

Quinientos Siete Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Ochenta y Nueve

Centavos ($ 13.507.794,89), representando un incremento del 29,51% del

monto contractual.

Artículo 4°.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa

VAWA S.A.C.I.C.I., para la ejecución de los trabajos de que se trata en los

términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que

pudiere generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación

de la presente modicación de obra.

Artículo 5º. - IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Trece Millones Quinientos Siete Mil Setecientos Noventa y Cuatro con

Ochenta y Nueve Centavos ($ 13.507.794,89), a Importe Futuro Año 2017,

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Di-

rección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de

Pedido - N° 2016/000793.

Artículo 6º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial

de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la

contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción

establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley

de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.

Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad depen-

diente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuní-

quese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la citada Direc-

ción a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Anexo: https://goo.gl/CMSDI2

Resolución N° 332

Córdoba, 02 de noviembre de 2016

Expediente N° 0047-016023/2011/R25.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura depen-

diente de este Ministerio, propicia por Resolución Nº 090/2016, la aproba-

ción del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento

de la Décima Variación de Costos, correspondiente al mes de septiembre

de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN

NUEVO EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. N° 325, ubicado en calle Ortega G.

(entre Malcom y Fage) – B° Arguello Lourdes – Córdoba – Departamento:

Capital”, suscripta con fecha 3 de noviembre de 2015 entre el entonces