Resolución N° 32 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 2 de Marzo de 2022 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 25 de Febrero de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 45
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 32
Córdoba, 25 de febrero de 2022
Expediente N° 0045-023780/2022.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Director de Vialidad dependien-
te de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de
Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2022, de
la obra “REHABILITACIÓN AV. COSTANERA SUR. TR: PUENTE SAGRA-
DA FAMILIA – PUENTE TURÍN. DPTO CAPITAL”, en el marco del artículo
31 de la Ley Nº 9086.
Y CONSIDERANDO:
Que se insta el presente pedido a los nes de incorporar en el referido
Plan, la obra que se describe en la nota incorporada en autos, atento que
al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2022 no fue indivi-
dualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución a través
del mismo, con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto
del Plan de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio presu-
puestario, solicitando además que la obra de que se trata sea afectada
presupuestariamente en el año 2022, en razón del plazo de ejecución.
Que el señor Director General de Administración de este Ministerio expresa
que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejer-
cicio Presupuestario - Año 2022, en el “Programa 528-000”, incorporando Pla-
nilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando que los mismos serán
compensados con los créditos asignados a la jurisdicción de este Ministerio.
Asimismo, aclara que los programas presupuestarios involucrados poseen una
obra nominada “Obras de Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.
Que obra Dictamen N° 37/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-
les de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agre-
gadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 y
artículo 2º del Cuerpo Normativo Unicado del Sistema Integrado de Adminis-
tración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de
la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede
dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
37/2022 y en uso de sus atribuciones
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS
PÚBLICAS - AÑO 2022 – “Programa 528-000” de la obra: “REHABILITA-
CIÓN AV. COSTANERA SUR. TR: PUENTE SAGRADA FAMILIA – PUEN-
TE TURÍN. DPTO CAPITAL”, conforme planilla que como ANEXO I com-
puesta de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del presente
instrumento legal.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-
nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e
Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO
Resolución N° 33
Córdoba, 25 de febrero de 2022
Expediente Nº 0620-001483/2022 – Cuerpos I y II.-
VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas
con la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE SUM, COCINA,
NÚCLEO SANITARIO Y REPARACIONES GENERALES EN IPET Nº 70
“PROF. DR. HUMBERTO DIONISI” – LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTA-
MENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA – Programa Aurora”.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa
del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los nes de la
autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de
conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.
Que luce incorporada nota de la Coordinación Administrativa de la Di-
rección General de Infraestructura Escolar del citado Ministerio, solicitando
la ejecución de la presente obra.
Que se ha agregado en autos documentación técnica compuesta por:
Memoria Descriptiva de Instalación Eléctrica, Pliego de Especicaciones
Técnicas General para Infraestructura Escolar de la Provincia de Córdoba,
Planillas Complementarias, Pliego de Especicaciones Técnicas Particula -
res, Computo General de Obra Nueva, Computo General de Obra Refac-
ciones, Presupuestos Detallados, Análisis de Precios, Factores de Costos
del Presupuesto (Decreto N° 800/16), Plan de Avance y Curva de Inver-
sión, Planos, Resolución N° NO-2019-09412826-APN-SD#ENERGAS y
N° RESFC-2019-77-APN-DIRECTORIO#ENERGAS, Instructivo de Revi-
sión de Instalaciones Internas de Establecimientos Educativos (Ecogas),
suscriptos en forma digital por el Área Técnica de la Dirección General de
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.
Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-
puesto Ocial asciende a la suma de $ 94.828.720.94, calculado al mes
de octubre de 2021 y con un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte
(420) días. Asimismo, se advierte una diferencia de $ 0,01 centavos en la
sumatoria de los montos de las obras presupuestadas (Computo General
de Obra Nueva y el Computo General de Obra Refacciones), que si bien no
obsta a la prosecución del trámite, deberá ser subsanado por el Ministerio
propiciante.
Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la
Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrati-
va, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo
que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico,
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba