Resolución N° 312 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 13 de Octubre de 2021
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2021

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 212

CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta

que existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 64/2020 y sus

informes de fecha 3 de mayo y 23 de agosto ambos del 2021 y en uso de

sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- DÉJASE SIN EFECTO las Resoluciones N°125 de fecha

19 de junio de 2020 y Nº 154 de fecha 13 de mayo del 2021, por las razo-

nes expresadas en los considerandos del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Proviso-

ria de Precios Nº 4 y N° 5 por las variaciones de costos vericadas en los

meses de octubre de 2018 y enero de 2019 en el: “Desarrollo del Proyecto de

Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Gas, Ser-

vicio contra Incendio e Instalación Solar Térmica” y la ejecución de la obra:

“Construcción de Vestuarios Local y Visitante, Sanitarios para ambos sexos y

Sanitarios para Discapacitados para la actividad de Competición del Complejo

de Paddle, Tenis, Jockey y Atletismo en el Predio del “ESTADIO MARIO AL-

BERTO KEMPES” ubicado en Av. Ramón J. Cárcano S/N° - B° Chateau Carre-

ras – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma

de Pesos Ciento Veintidós Mil Setecientos Setenta con Ochenta Centavos ($

122.770,80), suscripta con fecha 3 de agosto del 2021, entre el señor Director

General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Arquitecto Roberto José

MOREIRA y el señor Socio Gerente de la Empresa CONSTRUCTORA SAN

CARLOS S.R.L., señor Juan Ricardo FOLLIS, contratista de la obra, que como

Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del

presente instrumento legal.

Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

sos Ciento Veintidós Mil Setecientos Setenta con Ochenta Centavos ($

122.770,80), conforme lo indica la Dirección General de Administración

de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – Orden de Compra

N° 2021/000451 con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida

12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debien-

do la empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., de corresponder,

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a

la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 312

Córdoba, 10 de septiembre de 2021

Expediente Nº 0045-023338/2021.-

VISTO: este expediente en el que obra Convenio suscripto con fecha 03 de

agosto del 2021, entre la Dirección de Vialidad y el Ente Intermunicipal y

Comunal Ruta Provincial N° 6, del cual surge el compromiso asumido por

ambas partes para la realización de la obra: “REHABILITACIÓN TRAMO

TICINO – DALMACIO VELEZ - RUTA PROVINCIAL N° 6”.

Y CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo mencionado se reere al otorgamiento de un subsidio,

con una nalidad determinada, todo según documental agregada en autos,

encuadrado en las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10220

Que obran antecedentes de lo propiciado en autos, a saber: Convenio,

Memoria Descriptiva, Pliegos, Cómputo Métrico y Presupuesto, los cuales

cuentan con el visto bueno del Departamento I Conservación de Pavimen-

tos de la citada Dirección.

Que oportunamente se acompañaron Decreto N° 1774/2009 aprobato-

rio del Convenio celebrado entre la Provincia y el Ente Intermunicipal y Co-

munal Ruta Provincial N° 6, antecedentes de constitución del mencionado

Ente, Estatuto, Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 04 de

octubre de 2000, Acta N° 84 de fecha 22 de junio de 2021 de designación

de autoridades y copia del Acta N° 85 de fecha 15 de julio de 2021 por la

cual se autoriza a la Sra. Presidenta del Ente Cra. Paula Andrea Córdoba a

suscribir el Convenio con la Dirección de Vialidad.

Que, de acuerdo a lo detallado en el citado Convenio, surge que este

Ministerio se compromete a efectuar un aporte económico no reintegrable

que asciende a la suma de $ 35.000.000,00 a favor del Ente Intermunicipal

y Comunal Ruta Provincial N° 6, el cual se abonará en un solo y único pago

“…conforme las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2021”.

Que, por su parte, de la cláusula tercera y demás constancias de au-

tos, surge el compromiso de rendición de cuentas por parte del menciona-

do Ente “en un plazo de 60 días contados a partir de la suscripción del acta

de nalización de las obras”.

Que la Jefatura de Dpto. Administración y Personal de la Dirección de

Vialidad ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad - Nota de

Pedido Nº 2021/000397.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expre-

sa en su Dictamen N° 364/2021 que puede dictarse el instrumento legal

por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en

virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N° 10220 y

artículo 38 de la Ley N° 10.411.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº

364/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio a favor del del Ente Inter-

municipal y Comunal Ruta Provincial N° 6, por la suma total de Pesos