Resolución N° 287 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor 3 de Agosto de 2022
EmisorMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Fecha de la disposición27 de Junio de 2022
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
11
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 156
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en
virtud de la presente adecuación provisoria de Precios N° 1, que asciende
a la suma de pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ocho-
cientos Veintinueve con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 2.797.829,44).
Que, en consecuencia, el Nuevo Presupuesto Total de la Obra al mes
de Diciembre/2021 asciende a la suma de $ 22.020.248,73.
Que obra incorporada a fs. 20/21 el Formulario de Aceptación de Ade-
cuación Provisoria Nº 1 suscripta por la Empresa VICONS S.R.L., quién
renuncia a través del mismo a todo reclamo por mayores costos, compen-
saciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier natu-
raleza conforme lo estipulado por el Art. 14 del Decreto N° 800/16.
Que fs. 23 corre agregado documento contable elaborado a nivel de
afectación preventiva para la atención del gasto que demandará el recono-
cimiento de la presente Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 de la obra
principal identicado como Nota de Pedido Nº 2022/000247 por la suma
de pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Vein-
tinueve con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 2.797.829,44).
Que se expide a fs. 28/29 mediante Dictamen N° 262/22 el Área Lega-
les de esta Secretaría, expresando que conforme las actuaciones agrega-
das en autos y el referido análisis de elaborado por el área de Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal dictar acto administrativo haciendo
lugar a la Adecuación de precios solicitada.
Que concluye por lo expuesto, las disposiciones del Decreto Provincial
N° 800/16, las facultades conferidas por el Decreto Nº 399/20, puede esta
Secretaría aprobar lo actuado emitiendo el Acto Administrativo haciendo
lugar a la 1° solicitud de Adecuación Provisoria de Precios de la obra prin-
cipal correspondiente a Diciembre/2021, por las razones expuestas, de-
biendo con posterioridad solicitar la integración de la garantía de contrato
y formalizar la enmienda del mismo, habida cuenta de que existe una mo-
dicación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la
ejecución del Contrato de Obra Pública.
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios Nº 1 por las Variaciones de Costos verificadas al
mes de Diciembre/2021 en la obra: “AMPLIACION DEL PARQUE DEL
BICENTENARIO, ubicado en Av. Bombero J. Michelizza – Localidad
Rio Cuarto – Departamento Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, la que
forma parte de la presente Resolución como Anexo N° 1 compuesto de
UNA (1) foja útil.
ARTICULO 2º: AUTORIZAR la inversión de la suma de pesos Dos Millo-
nes Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintinueve con Cuarenta
y Cuatro Centavos ($ 2.797.829,44), para atender la diferencia a abonar a la
Empresa VICONS S.R.L., por el concepto referido en el artículo primero.
ARTICULO 3º: IMPUTESE EL EGRESO que asciende a la suma de
$ 2.797.829,44, conforme lo indica la Dirección General de Administración
del Ministerio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad identica-
do como Nota de Pedido N° 2022/000247 (fs. 23), con cargo a la Jurisdic-
ción 1.50, Programa N° 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por
Terceros del Presupuesto Vigente Año 2022.
ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de Admi-
nistración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al Honora-
ble Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ocial y
PASE al área Inspecciones y Certicaciones, a su conocimiento y efectos.
FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.
ANEXO
Resolución N° 287
Córdoba, 27 de junio de 2022
EXPEDIENTE N° 0047-000145/2021 – REFERENTE N° 2
VISTO este Referente en el que obran actuaciones vinculadas al pedido de
la 1° Adecuación Provisoria de Precios articulado en el mes de Marzo/2022
por la Empresa INGENIAR S.A., contratista de la obra: “Construcción de
nueva cubierta de techos para el CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA (ex
Hospital Pasteur), ubicado en calle Mendoza N° 2154 – Localidad Villa
María - Departamento General San Martín - Provincia de Córdoba”, en los
términos del Decreto N° 800/16.
Y CONSIDERANDO:
Que el expediente de la referencia se tramita en expediente electró-
nico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas –en adelante POP-,
de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamen-
tario N° 750/19, la Resolución N° 001/19 de la Secretaría de Planeamiento
y Modernización, la Resolución N° 020/2019 de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación
complementaria de aplicación en la especie.
Que a través del sistema informático Portal de Obras Públicas (P.O.P.),
la contratista de la obra descripta, presenta su solicitud de Adecuación
Provisoria de Precios, correspondiente al mes de Marzo/2022, según se
desprende de la constancia incorporada a fs. 03.
Que se incorporan en autos a fs. 04/14, los antecedentes de la contra-
tación de la obra aludida, de los que se desprende que del Art. 37° del Plie-
go Particular de Condiciones (fs. 04), surge la aplicación a la presente obra
del sistema de Redeterminación de Precios establecido por Decreto N°
800/16. Asimismo, se adjunta Estructura de Costos (fs. 08), Acta de Apertu-
ra de Ofertas (fs. 09/10) de fecha 16.11.2021, Presupuesto de la Contratista
y Plan de Avance (fs. 05/06), Resolución de Adjudicación N° 574/21 (fs.
11/13) de esta Secretaría, Contrato de Obra (fs. 14) de fecha 24.02.2021 y
Acta de Replanteo (fs. 19) de fecha 17.03.2022.
Que a fs. 16, la Inspección de Obra produce informe de plazos, del
que surge que se labró el Acta de Replanteo con fecha 17.03.2022, sien-
do el plazo de ejecución de 60 días, con vencimiento previsto para el día
16.05.2022 y un pedido de Ampliación de Plazos en trámite con nuevo
vencimiento a autorizar previsto para el día 13.09.2022.
Que a fs. 15 División Certicaciones maniesta que se ha emitido Cer-
ticado de Anticipo Financiero del 35%, conforme lo establecido en el Plie-
go Particular de Condiciones (cuya copia obra agregada a fs. 18) y que a
esa fecha (02.06.2022) se ha emitido un parte mensual correspondiente al

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR