Resolución N° 284 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Agosto de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 24 de Junio de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

7

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 160

CORDOBA, (R.A.) MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa

Abreviada N° 010/22 efectuada el 19 de mayo de 2022 para contratar la

ejecución de la Obra: “Construcción de Veredas para la Escuela PROA N°

15 de Tránsito, ubicada en calle Colón esquina Mitre - Localidad Tránsito -

Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”.

ARTICULO 2º: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados

en el artículo primero a la Empresa DYASA S.A. (CUIT N° 30-71157809-

5) conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma,

por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS

($ 2.788.981,11), jando un plazo de TREINTA (30) días para la ejecución

de la obra a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo.

ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso por la suma de $2.788.981,11

que demanda la presente adjudicación, conforme lo indica el área

Ejecución Presupuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección

General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, en Docu-

mento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000202 (fs. 187) con

cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 – Partida 12.06.00.00

Obras – Ejecución por Terceros, del presente Ejercicio Presupuestario

Vigente Año 2022.

ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General

de Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVEN-

CION al Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE-

SE en el Boletín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a

sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.

Resolución N° 284

Córdoba, 24 de junio de 2022

EXPEDIENTE N° 0047-000015/2021/R3

VISTO este Referente en el que obran actuaciones vinculadas al pedido

de la 1° Adecuación Provisoria de Precios articulado en el mes de No-

viembre/2021 por la Empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., contratista de la

obra: “Adecuación Desagüe Pluvial y Ejecución de Gárgolas en el Hospital

Zona Noreste Elpidio Torres, ubicado en el cruce de Ruta N° 9 Norte y Av.

Japón – Localidad Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdo-

ba”, en los términos del Decreto N° 800/16.

Y CONSIDERANDO:

Que el expediente de la referencia se tramita en expediente electró-

nico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas –en adelante POP-,

de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamen-

tario N° 750/19, la Resolución N° 001/19 de la Secretaría de Planeamiento

y Modernización, la Resolución N° 020/2019 de la Dirección General de

Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación

complementaria de aplicación en la especie.

Que a través del sistema informático Portal de Obras Públicas (P.O.P.),

la contratista de la obra descripta, presenta su solicitud de Adecuación

Provisoria de Precios, correspondiente al mes de Noviembre/2021, según

se desprende de la constancia incorporada a fs. 12.

Que se incorporan en autos a fs. 03/11, los antecedentes de la con-

tratación de la obra aludida, de los que se desprende que del Art. 22° del

Pliego Particular de Condiciones (fs. 03), surge la aplicación a la presente

obra del sistema de Redeterminación de Precios establecido por Decreto

N° 800/16. Asimismo, se adjunta Estructura de Costos (fs. 04), Acta de

Apertura de Ofertas (fs. 05) de fecha 18/08/2021, Presupuesto de la Con-

tratista (fs. 06), Resolución de Adjudicación N° 394/2021 (fs. 07/09), de

esta Secretaría, Contrato de Obra (fs. 10) de fecha 25/10/2021 y Acta de

Replanteo (fs. 11) de fecha 02/11/2021.

Que a fs. 13 la Inspección de Obra produce informe de plazos, del que

surge que se labró el Acta de Replanteo con fecha 02/11/2021, siendo el plazo

de ejecución de 45 días y mediante Resolución de Ampliación de Plazos N°

087/2022 se aprobó con fecha de vencimiento el día 15/02/2022, siendo el

Avance de Obra 0% a la fecha de la solicitud de la Adecuación de Precios.

Que a fs. 14 División Certicaciones, maniesta que se ha emitido

Certicado Extraordinario de Pago a Cuenta, conforme lo establecido en

el Pliego Particular de Condiciones y que a esa fecha (15/03/.2022) se

han emitido tres partes mensuales del período Noviembre/2021, Diciem-

bre/2021 y Enero/2022, con un avance de obra acumulado del 95,27%.

Que consta a fs. 16/17 y a fs. 19 la participación de su competencia del

Área Costos de esta Secretaría, de cuyo informe surge se procedió a confec-

cionar los cálculos solicitados en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/16,

informando que a la fecha del pedido de adecuación provisoria de precios (No-

viembre/2021) se verica una variación positiva en los costos del 10,39%.

Que de ello surge un saldo a reconocer y reintegrar a la contratista en

virtud de la presente adecuación provisoria de Precios N° 1, que asciende

a la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y

Tres con 57/100 ($ 698.693,57).

Que, en consecuencia, el Nuevo Presupuesto Total de la Obra al mes

de Noviembre/2021 asciende a la suma de Pesos Siete Millones Ochocien-

tos Siete Mil Cincuenta y Nueve con 28/100 ($ 7.807.059,28).

Que obra incorporada a fs. 22 el Formulario de Aceptación de Adecuación

Provisoria Nº 1 suscripta por la Empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., quién

renuncia a través del mismo a todo reclamo por mayores costos, compensa-

ciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

conforme lo estipulado por el Art. 14 del Decreto N° 800/16.

Que fs. 25 corre agregado documento contable elaborado a nivel de

afectación preventiva para la atención del gasto que demandará el recono-

cimiento de la presente Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 de la obra

principal identicado como Nota de Pedido Nº 2022/000268 por la suma

de Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con

57/100 ($ 698.693,57).

Que se expide a fs. 26/27 mediante Dictamen N° 277/2022 el Área Le-

gales de esta Secretaría, expresando que conforme las actuaciones agre-

gadas en autos y el referido análisis de elaborado por el Área Costos, no

existe objeción de orden jurídico formal dictar acto administrativo haciendo

lugar a la Adecuación de Precios solicitada.

Que concluye por lo expuesto, las disposiciones del Decreto Provincial