Resolución N° 275 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 6 de Octubre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
11
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 255
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
obrantes en autos, lo manifestado por el señor Director General de Vivien-
da en cuanto a la necesidad de dotar de infraestructura de forma urgente a
las viviendas afectadas por las inundaciones, y atento que resulta de vital
importancia proveer a las mismas de la red vial y red de cloacas a los nes
de que resulten habitables y de dar respuesta inmediata a la problemática
que aqueja la zona, se encuentran acreditadas las razones de urgencia
que habilitan el procedimiento de contratación directa prescripta en el artí-
culo 7 inc. b) de la Ley N° 8614.
Que el órgano legal preopinante destaca que, en las presentes actuacio-
nes se convocó a cotizar a tres empresas, ello a los nes de garantizar
transparencia, eciencia y economicidad, principios generales a los que
deben ajustarse todos los procedimientos de contratación.
Que el citado Departamento concluye que la gestión propiciada en autos
encuentra sustento legal en las previsiones del artículo 7 inciso b) de la Ley
N° 8614 y que, conforme las previsiones del artículo 12 de la Ley Nº 5901
(T.O. Ley N° 6300 y modicatorias), puede dictarse el acto administrativo
por el cual se adjudique en forma directa con la rma VIMECO S.A. la eje-
cución de la obra en cuestión.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales de este Ministerio bajo el Nº 710/2015, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de la Obra: “IN-
FRAESTRUCTURA PARA 50 VIVIENDAS EN LOS SECTORES 1, 2 Y 3
DE LA LOCALIDAD DE RÍO CEBALLOS – PROVINCIA DE CÓRDOBA
– RED VIAL Y RED DE CLOACAS” con la Empresa VIMECO S.A., por la
suma de Pesos Tres Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos
Uno $ 3.749.201,00, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Tres Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Uno
($ 3.749.201,00), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Econó-
mico, Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda,
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/000137, de
acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50,
Programa 503-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.
Presupuesto Futuro Año 2016 …………………………………. $ 3.749.201,00
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de Vivienda a suscribir
el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudica-
tario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de Juris-
dicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General
de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus
efectos y archívese.
FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
Resolución N° 275
Córdoba, 06 de octubre de 2016
Expediente Nº 0045-018647/2016 (Cuerpos 1 al 5).-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-
picia por Resolución N° 00653/2016, se adjudique en forma directa a la
rma A.PE. S.A., la ejecución de los trabajos de la Obra: “TRABAJOS DE
BACHEO DE EMERGENCIA EN RUTAS PROVINCIALES Nros. 24, 11 y
30”, por la suma de $ 22.322.325,00.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en autos la do-
cumental técnica pertinente compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especicaciones Técnicas,
Cómputo y Presupuesto Ocial por la suma de $ 26.888.585,00, todo lo
cual ha sido aprobado por Resolución Nº 00585/2016 de la citada Direc-
ción.
Que surge de la Memoria Descriptiva que los referidos trabajos revisten el
carácter de urgentes, como consecuencia de los excesos hídricos produci-
dos en todo el territorio provincial en el período estival 2015-2016.
Que según constancias obrantes en autos, se invitaron a cotizar a seis r-
mas del rubro, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 7 – in ne
de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, incorporándose las propuestas eco-
nómicas presentadas por las Empresas: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.,
A.PE. S.A., SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A., PABLO AUGUSTO FEDERI-
CO, CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A. – DAVID SESTOPAL – CON-
SORCIO DE COOPERACIÓN e INCISA S.A., conforme Acta Nº 6/2016.
Que el Jefe de Departamento I Conservación de Pavimentos de la Direc-
ción Provincial de Vialidad incorpora Planilla Comparativa de las Ofertas
presentadas, de la cual surge que la oferta económica más conveniente es
la perteneciente a la rma A.PE. S.A., por la suma de
$ 22.322.325,00, que representa un 83% del Presupuesto Ocial.
Que obra en autos el Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2016/001124, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley
de Obras Públicas Nº 8614.
Que se glosa el correspondiente Certicado de Habilitación para Adjudica-
ción de la obra, expedido por el Registro de Constructores de Obras (artí-
culo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del entonces Ministerio
de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).
Que obra Dictamen N° 436/2016 del Departamento Jurídico de este Mi-
nisterio, en el que se expresa que del estudio y análisis de las presen-
tes actuaciones y en función de lo vertido en autos por los funcionarios
requirentes, considera que la gestión propiciada encuentra sustento legal
en los artículos 7 – inciso b) y 29 de la Ley 8614 y tratándose de fondos
especiales puede dictarse el acto administrativo que adjudique la ejecu-
ción de la obra referida conforme las disposiciones de la Ley N° 10.220,
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba